實用的機械租賃合同錦集5篇

在當今社會，人們對合同愈發重視，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼大家知道合法的合同書怎麼寫嗎？以下是小編整理的機械租賃合同5篇，歡迎閱讀與收藏。

機械租賃合同 篇1

承租方： (以下簡稱甲方)

出租方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確裝置租賃雙方的權利義務，甲方根據工程需要，租賃乙方施工機械(附表)，經甲乙雙方友好協商，就租賃機械裝置事宜簽訂協議如下，以便共同遵守。

一、車型：(見表)

二、租賃使用地點：

三、租用期限：乙方接到甲方電話通知時，且機械裝置到達甲方指定現場之日起計租，租期至甲方正式通知乙方退場時止，乙方因任何原因而未按通知規定時限退場的，將不再計算租賃費。

四、機械裝置租賃形式及結算方式：

1、乙方以月租形式將機械裝置租給甲方，月租金為人民幣大寫：___________元/月，________元/小時，租賃時間不足一月者，按實際使用天數結算。日租金=月租金/31天;

2、機械裝置在租賃期間產生的運費由乙方自行負責;

3、租金的結算方式：甲方原則上每月25日對乙方進行租賃費結算一次，並在下月5日前支付上月租賃費用。如因甲方上級或業主撥款不到位時，乙方充分理解甲方資金的困難，同意相對延遲支付;如若甲方還需增加機械裝置，增加的機械裝置採用本合同中價格，費用租賃合同租賃合同格式 租賃合同注意事項 住房租賃合同 廠房出租合同並隨本合同規定支付;

五、甲乙雙方的權利和義務

1、乙方負責機械裝置的維修、保養、燃油、輔油等及其相應費用，完好率每月不低於28天，每低於一天從月租金扣除一天，確保甲方工程施工正常進行;

2、甲方提供工程施工場地，並保證施工環境良好。乙方同意甲方提供的施工場地和環境符合機械裝置作業條件;

3、乙方為甲方提供的機械裝置必須手續齊全(合格證、技術檢驗證等)。如因機械裝置手續不全而被地方扣留等一切責任由乙方負責;

4、乙方的機械裝置應保證外觀整潔、技術性能良好、運轉正常，滿足施工需要，在機械裝置出現故障且乙方不能在規定的時間內修理好時，應提前採取措施，保證甲方工程的正常施工;

5、甲方無權將乙方的裝置轉租、拍賣、抵押。

六、違約責任：

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方如違反本合同規定，將負責賠償對方因此而帶來的一切損失;

2、有關本合同一切爭議，甲乙雙方應該根據《合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決;

3、本合同一式三份，甲方執二份、乙方執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。機械裝置退場結算後合同自行作廢。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇2

上訴人金壇市第三建築安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建築機械裝置租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密雲縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院於20xx年8月31日受理後，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，並於20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委託代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委託代理人郭春勇，第三人C公司的委託代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用於C花園24、25號樓施工。A公司塔吊於20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），並負擔本案訴訟費。

A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確係B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建築安裝工程有限公司第九專案部（以下簡稱九專案部）章，B公司並無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。

B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。

第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。

第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。

經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。

三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：

一、A公司提交的租賃合同原件及影印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此係列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關係、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九專案部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張傑也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認為此係列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的'真實性、關聯性及合法性可以認定。

二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對於涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予採信。

一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用於長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，並有毛潔林簽字。後A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九專案部章並有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九專案部張傑簽字證明，塔吊於20xx年3月6日正式執行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 BT01151，樣品產權單位為北京A建築機械裝置租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。

另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程於20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。

再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九專案部，且九專案部曾授權毛潔林為公司採購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。

一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立並生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九專案部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九專案部的存在表示異議，但並未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予採信；B公司承認C花園四標段工程確係其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用於C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始執行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處於C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司並未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支援。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑑於該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司於二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司於判決生效後十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司於判決生效後十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

機械租賃合同 篇3

承租人(甲方)： (單位全稱)

出租人(乙方)： (單位全稱)

行業確認證書號：

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和《建築起重機械安全監督管理規定》(原建設部令第166號)的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就租賃建築起重機械裝置的相關事宜達成協議如下：

第一條 機械裝置租賃及租金計算與支付

1.機械裝置租賃及租金計算明細表

表一、機械裝置租賃及租金計算表 (如不夠用可另附表格)

機 械 名 稱數量規格/型號生產廠商租賃期限/

起止時間租金標準

(元/月臺)租金小計(元)

合 計

表二、機械裝置操作人員工資計算表

工 種 類 別人 數月 工 資工作期限/起止時間工資小計(元)備 注

塔機司機

塔機指揮工

施工升降機司機

合 計

2.租金計算。機械裝置租金每月合計 元(見表一)。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資(見表二)，租金每月共計 元。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算。租金從機械裝置啟用日起計算。在租賃期內，若非乙方原因造成機械裝置停機或停止使用，甲方應按租金標準照常支付租賃費。

3.支付方式：

4.支付時間：

第二條 專案名稱、使用地點

專案名稱：

使用地點：

第三條 租賃期限

1.因工程需要延長租期，雙方應在租賃期滿前 日內，續簽合同。

2.租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效;甲方承諾租賃期不少於 個月，則按實際租賃時間結算;少於 個月，按 個月結算租賃費。

3.本合同簽定之日起 日內，裝置進場安裝。機械裝置進場安裝完畢，經安裝單位自檢、檢驗檢測機構檢驗合格並由甲方組織有關單位驗收合格之日為啟用日;甲方通知乙方機械裝置停止使用，並拆卸完畢具備機械裝置退場條件之日為停用日。停用日須經雙方書面確認。

4.由於甲方的原因(如現場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等)，造成機械裝置驗收合格後停機待用或造成驗收不合格，機械裝置啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。

5.機械裝置自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。

第四條 保證金

1.合同簽訂後甲方向乙方支付 元作為本合同的履約保證金。

2.甲方應在機械裝置進場前 日內支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應付的機械裝置毀損、滅失賠償金後，餘額退還甲方。

3.其他約定: 。

第五條 機械裝置操作、維護與修理

1.雙方約定機械裝置由 方負責操作、由 方負責維護。

2.因故障造成機械裝置無法正常作業的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應當自接到甲方通知時起 小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起 小時/日內未能修復的，自故障發生第 日起免收租金直至機械裝置恢復正常作業日止。但機械裝置故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

3.雙方約定機械裝置正常維護保養時間為 小時/月，具體時間安排為：

第六條 雙方權利義務

一、甲方權利義務

1.有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械裝置。

2.有權要求乙方按照合同約定提供機械裝置的操作和維修保養服務。若因乙方原因導致機械裝置毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、效能的機械裝置，並要求乙方賠償損失。

3.按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。

4.為機械裝置提供進出場作業、維護保養作業的便利和安全作業環境，負責機械裝置及其附件(如電纜等)在施工現場的保護保管工作，保護機械裝置的安全。如因甲方原因造成機械裝置毀損、滅失的，應賠償乙方損失。

5.負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底，並簽定安全生產責任狀。

6.甲方應在機械裝置進場安裝完畢之日起 日內，組織租賃、安拆、監理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記;並負責配備相應的機械裝置管理人員，督促做好機械裝置日常維護、保養和檢查工作。

7.負責按三相五線制配置機械裝置專用開關箱，以及工地配電箱至專用開關箱的電纜線;負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械裝置常用配件倉庫及司機休息場所。

8.按機械裝置操作規程和合同約定管理使用機械裝置，不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。

9.未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械裝置，不得對機械裝置進行改造或增設他物。

二、乙方權利義務

1.有權按照合同約定按月收取租金。

2.機械裝置進場前，應認真地進行維修和保養，保證進場機械裝置的完好性。

3.負責提供的內業技術資料包括機械裝置備案證、製造許可證、產品合格證、製造監督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養記錄、定期檢查、維護和保養記錄，特種作業人員資格證書、特種作業人員進場前的安全教育和技術交底記錄、交接班和運轉記錄，行業確認證書和營業執照(影印件)等。

4.負責提供機械裝置司機 名/臺，指揮工 名/臺。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》並進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應嚴格遵守甲、乙雙方有關的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規程，服從甲方專案部正常的施工安排，為甲方專案部提供優質服務，同時有權拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業。若出現司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權要求退回，乙方應及時協調處理直至更換。

5.按合同約定負責機械裝置在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養工作、不定期進行機械裝置檢修、巡修，並及時將結果書面反饋甲方。

6.負責機械裝置在各種檢查中發現的問題和隱患的整改，並承擔應由乙方承擔的處罰及相關費用。

7.機械裝置安裝前，負責提供符合要求的基礎預埋件;機械裝置附著頂升前，負責提供符合要求的附著預埋件、附牆裝置(含撐杆)。

8.租賃期滿後 日內，保證金扣除應付的機械裝置毀損、滅失賠償金後，乙方應將保證金餘額及時返還甲方。

第七條 雙方安全責任

一、甲方安全責任

1.甲方負責制定機械裝置生產安全事故應急救援預案。

2.施工現場有多臺機械裝置交叉作業時，甲方負責組織制定並實施防止機械裝置相互碰撞的安全措施。

3.甲方負責做好機械裝置周邊的高壓線、障礙物的防護工作。

4.甲方負責在機械裝置活動範圍內設定明顯的安全警示標誌，對集中作業區做好安全防護。

二、乙方安全責任

1.負責機械裝置的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械裝置的安全可靠性負責。

2.在對機械裝置進行檢修、檢查、維護保養作業過程中，乙方對機械裝置及相關作業人員的安全負責。

3.當機械裝置出現故障或者發生異常情況時，司機應及時通知甲乙雙方相關人員，機械裝置應立即停止使用，乙方應組織人員及時排除故障之後方可重新投入使用。

三、雙方共同安全責任

1.本著“誰違章誰承擔責任”的原則，甲、乙雙方均應遵守機械裝置安全操作規程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業，嚴禁機械裝置帶病運轉。

2.機械裝置在使用過程中，甲乙雙方均應對司機、指揮工進行日常安全教育和技術交底，督促上述人員遵守安全操作規程，規範作業方式，確保不超載，且貨物放置、綁紮符合安全要求。

第八條 違約責任

一、甲方違約責任：

1.甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日 元的標準向乙方支付延期違約金。租金逾期滿 日未支付的，乙方有權解除合同並要求甲方支付違約金。

2.按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械裝置進場安裝超過 日，乙方有權終止合同並向甲方收取違約金 元。

3.甲方未按有關法律、法規規定或合同約定的方法使用機械裝置，致使機械裝置受到嚴重損壞的，乙方有權解除合同並要求甲方賠償損失。

4.其他約定：

二、乙方違約責任：

1.乙方無法提供合同約定的機械裝置或提供的機械裝置型號和規格與合同不符，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金 元。

2.乙方未按合同約定日期提供機械裝置的，應按照每逾期一日每臺次 元的標準向甲方支付違約金。累計逾期滿 日的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金 元。

3.在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械裝置進行維修保養的時間除外)導致機械裝置停工的，每停工一天，甲方除扣減相應的租金外，可要求乙方支付每臺次 元/日的違約金。累計停工超過 日的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償損失。

4.乙方未按合同約定期及時返還保證金，應按照每逾期一日 元的標準向甲方支付違約金。

5.其他約定：

第九條 不可抗力

當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任;當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起 日內向對方當事人提供證明。

第十條 爭議解決

本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，按下列第 種方式解決。

1.向 人民法院提起訴訟;

2.向 仲裁委員會申請仲裁。

第十一條 其他條款

1.本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同及附件共 頁，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。

2.本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面檔案，經雙方簽署確認後為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

4. 合同簽訂地：

5.其他約定：

承 租 人：(甲方簽章) 出 租 人：(乙方簽章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

帳 號： 帳 號：

郵 政 編 碼： 郵政 編 碼：

年 月 日 年 月 日

機械租賃合同 篇4

出租方： 鄭州祥龍建築機械租賃有限公司 承租方： 中天建設集團有限公司 簽訂日期： 20xx 年 4 月 4 日

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確出租方與承租方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條：租賃機械的名稱、型號、機號、數量、附件。

第二條：租賃機械的期限：

租賃期從報停日收回。

第三條：租金機械的期限交納方式、期限： 租金的計算：

租金的支付方式：

春節期間扣除15天租金(每月均按30天計算) 以上租金包含租賃機械的運輸、安裝、除錯、驗收的費用及隨機人員的工資。

第四條：租賃期間機械的維修、保養和各類事故的處理：

1、維修：出租方負責，其費用由出租方承擔。

2、保養：出租方負責，其費用由出租方承擔。

3、機械故障：出租方負責，其費用由出租方承擔。

4、安全事故;責任方承擔，其費用由責任方承擔。 第五條：出租方與承租方的變更

1、租賃機械的所有權屬出租方、在租賃期間，出租方若將所有權移交第三方，出租方應在所有權移交日的15天前書面通知承租方，承租方與出租方的合同關係自然過渡至第三方。

2、在租賃期間，承租方若將使用權移交第三方，承租方必須在使用權移交日的15天前向出租方提出書面要求， 在付清租金款的同時，取得出租方的簽證認可方可移交，承租方租出租方的合同關係過渡至第三方。

第六條：違約責任

1、未經雙方同意，任何一方不得中途變更或解除合同，違約方按《合同法》的有關條款處理。

2、承租方不按規定支付租金，出租方有權要求承租方及時支付租金。 3、因出租方原因造成租賃機械不能按期交付，出租方應承擔每延誤一天向承租人支付1000元的違約金。

4、出租方必須確保每臺電梯雙籠15小時執行，15小時外保證單籠24小時可以執行。

5、機械如發生故障若4小時不能及時修復，承租方有權扣除當日租金。 6、出租方派出的操作工應持證上崗，服從承租方工作安排。

第七條：其它約定事項：施工升降機樓層呼叫裝置分機，如正常損壞由乙方承擔，如人為損壞或丟失由甲方承擔(發射頭每個90元，分機每個110元)。

第八條：爭議的解決方式：如發生爭議，由雙方協商解決。

第九條：在本合同規定的租賃期屆滿前15天內，如承租方要延長租賃期限，應與出租方協商，並辦理重新簽訂合同的手續。

本合同一式五份，甲方三份，乙方貳份。

出租單位： 承租單位：

代表人： 代表人：

電話： 電話：

簽約日期： 年 月 日

機械租賃合同 篇5

承租方(簡稱甲方)：

出租方(簡稱乙方)：

因工程需要，甲方租用乙方工程機械裝置，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

一、 裝置： 數量：壹臺，機械使用地點：

二、租賃期限(時間)：自年日起至 年 月 日止。工程機械裝置的租賃以月租的方式出現。甲方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

三、租金及支付：月租，每月租金 元整(大寫： 元)人民幣， 工作時間為240小時/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收，甲方應保證乙方按月累計2天的維修時間，超出2天以上部分甲方則可扣除超出天數的租金。若月度使用不足240小時，仍按一個月租金計算支付。超出小時則按 元/小時進行結算。

四、甲方應該安排好機械作息時間，師傅一天工作9小時，超出9小時則補助司機加班費，每小時

五、甲方不能按約定時間支付租金，乙方有權停機。停機期間視為裝置正常工作，租金照收。甲方必須在月工作時間完成後10日內支付租金。

六、甲方無償提供裝置使用的燃料(柴油)和裝置操作機手的食宿，甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

七、機械裝置只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。所租機械退場時一次結清。

八、違約責任：由違約方負責。

九、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日