工程合同精選[8篇]

在人們愈發重視契約的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的工程合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

委託人________________________與監理人_________________________經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、委託人委託監理人監理的工程（以下筒稱“本工程”）概況如下：

工程名稱：

工程地點：

工程規模：

總投資：

二、本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。

三、下列檔案均為本合同的`組成部分：

1、監理投標書或中標通知書；

2、本合同標準條件；

3、本合同專用條件；

4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正檔案。

四、監理人向委託人承諾，按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定範圍內的監理業務。

五、委託人向監理人承諾按照本合同註明的期限、方式、幣種，向監理人支付報酬。

本合同自________年_______月_______日開始實施，至_______年_______月______日完成。

本合同一式________份，具有同等法律效力，雙方各執______份。

委託人：（簽章）

監理人：（簽章）

住所：住所：

法定代表人：（簽章）法定代表人：（簽章）

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵編：郵編：

電話：電話： 本合同簽訂於：_______年_______月_______日

工程合同 篇2

委託人（甲方）：

代表人：

設計人（乙方）：

設計證書等級：

為了明確責任，共同完成_____________________建設專案的設計任務，根據《民法典》的相關規定，經甲乙雙方充分協商，特簽訂如下協議，以便共同遵守。

一、設計工程概況

1、工程名稱：

2、工程規模：

3、工程地點：

4、承包方式：

二、甲方的義務

1、甲方應在________年____月____日以前，向乙方提交經過批准的設計任務書，工程選址報告，以及能滿足初步設計要求的勘察資料，需要經過科研取得的技術資料。

2、甲方在________年____月____日施工圖設計前，應提供經過批准的初步設計檔案和能滿足施工圖設計要求的勘察資料，施工的條件，以及有關裝置的技術資料。甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

3、在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程竣工後，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

4、甲方應及時足額的支付設計款。

5、甲方必須保證乙方的設計檔案，不得擅自修改；未經乙方同意，甲方不得複製，重複使用或擅自擴大建設範圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得再進行營利性活動。

三、乙方的義務

1、乙方必須根據批准的設計任務書或上一階段設計的批准檔案，以及有關設計技術經濟協議檔案，設計標準，技術規範，規程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計檔案。

2、初步設計經上級主管部門審查後，在原定任務書範圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

3、設計單位對所承擔設計任務的建設專案應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

四、設計的'修改和停止

1、甲方出於設計需要要求乙方修改工程的設計的，須經乙方同意，另行協商設計檔案的交付時間，並增付設計費。

2、原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批准機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計，費用仍須支付。

3、甲方有正當理由要求中途停止設計時，應及時書面通知乙方，已付設計費不退，並按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，看實際需要，決定是否終止合同關係。風險提示：設計費

合同當事人在確定設計費時，應遵循以下原則：

首先，設計合同或相關檔案中雙方對設計費率予以確認的，應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額並非強制性規範，而是發包人與設計人之間協商約；

其次，在不能證明設計合同或相關檔案中雙方就設計費率達成一致的情況下，可以根據《工程設計收費標準》確定設計費，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。

五、設計費和交付辦法風險提示：定金

定金兼有成約定金和解約定金的性質，如果當事人雙方同意對定金額度進行修改，該數額不能超過總設計費的20%，超過20%的部分只能作為預付款，而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時，可按比例適用定金罰則。

在發包人或設計人履行部分合同義務後要求解除合同的，應當按照未履行部分所佔約定內容的比例，適用定金罰則。只不過在實踐中，當事人往往沒有注意到這一點，在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求，造成自己的權利未得到全面保護，如果您對這部分還有疑問，您也可以在籤合同之前諮詢專業的律師。

1、本設計合同生效後_________天內，甲方應向乙方交付相當於設計費的20％的定金，設計合同履行後，定金抵作設計費。

2、

第一階段：乙方向甲方提交初步設計方案後_________天內，甲方應向乙方支付_________％的設計費。

3、

第二階段：乙方向甲方提交施工圖檔案後_________天內，甲方應向乙方結清全部設計費。

六、獎懲與違約責任

1、在合理的工程投資控制數內，由於乙方採用先進技術或合理建議而節省了工程投資，按照節約的投資數額從中提取_________％獎勵乙方。

2、由於甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計檔案交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日_________元計算增付設計費。風險提示：賠償金的確定

由當事人協商確定賠償金金額，實踐中相當一部分合同迴避了關於賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關於賠償金的規定。

如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法，應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高於實際損失時，法律應當

首先尊重當事人雙方的意思自治，承認雙方約定的正當性。

若當事人約定的賠償金遠遠高於實際損失，基於公平原則，法律應予以必要干涉。因此，當事人在約定賠償金時，應充分考慮設計檔案錯誤給發包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。

3、甲方不按照合同規定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據銀行關於延期付款的規定，向乙方償付違約金。

4、由於乙方的原因，延誤設計檔案的交付時間，每延誤_________天，乙方應向甲方償付相當於設計費的_________％，作為違約金（甲方可在設計費中扣除）。

5、因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續完善設計任務，並扣除相應設計費。

七、其它

1、本合同自雙方簽字後生效，雙方義務履行完畢後失效。

2、本合同正本一式_______份，甲乙雙方各執_______份，送工程所在地建設單位留存_______份。

3、本合同如有未盡事宜，需雙方共同協商，協商一致的，作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容牴觸。

4、在合同履行過程中如生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方可申請優選部門調解，調解不成的，也可以直接工程所在地人民法院起訴。

甲方：地址：聯絡人：聯絡方式：簽訂時間：________年____月____日

乙方：地址：聯絡人：聯絡方式：簽訂時間：________年____月____日

工程合同 篇3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》之規定，為保障甲乙雙方的合法權益，明確雙方義務，本著合理互利和原則，為確保維修質量，雙方履行合同義務，特簽訂如下協議：

一、工程範圍：____區民政局麻瘋院院壩、路，具體以乙方與甲方有關部門的現場檢視及確定的維修方案為準。

二、維修服務費計算：以現場確定的維修方案做參考，由乙方報價，甲方稽核並同意的價款為準。

三、合同期限：

暫定一個月，從合同簽訂之日計。本次維修期限自________年____月____日起，工期約30天。

四、付款方式：合同簽訂後，預付款0.00元，維修過程中完成總工程量50%付至維修單造價的50%(含預付款)，全部完工後付至維修單造價的90%，經甲方驗收合格後1____日內一次性支付剩餘10%工程尾款。

五、乙方責任：

1、本合同性質為承攬合同，施工期間應當確保不發生安全事故。

2、乙方應嚴格按照工程質量的'技術要求進行施工，確保維修工程的質量。

3、會同甲方確定維修方案，並據此進行合理報價。乙方同意：甲方支付末筆維修款的前提乙方必須獲得業主的親筆簽字認可，否則甲方有權拒付該款。

六、甲方責任：

施工期間進行工程質量監督和驗收簽字。按時支付工程款，保證工程順利進行。

七、違約責任：

在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前十五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，塗改無效，如有未盡事宜雙方協商解決，合同自雙方蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程合同 篇4

工程合同的型別包括工程勘察，設計，施工還包括工程專案管理合同，工程監理合同及相關合同。下面是小編為大家帶來的關於工程合同索賠管理的知識，歡迎閱讀。

工程合同索賠管理

1.索賠的分類

1)按索賠的依據分類：

(1)合同內索賠

(2)合同外索賠

2)按索賠當事人分類：

(1)承包商與發包方間的索賠

(2)承包商與分包商間的索賠

(3)承包商與供貨商間的索賠

(4)業主與監理單位間的索賠

3)按索賠的目的分類：

(1)費用索賠

(2)工期索賠

4)按索賠事件的`性質分類：

(1)工程延誤索賠

(2)工程變更索賠

(3)工程終止索賠

(4)工程加速索賠

(5)意外風險和不可預見因素索賠

(6)其他索賠。

2.施工合同條件中規定的程式

1)當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

2)發包人未能按合同約定履行自己的義務，或發生錯誤以及發生應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到工程款及承包人的其他經濟損失，承包人可以按以下程式向發包人索賠。

(1)索賠事件發生28天內，向工程師發出索賠意向通知。

(2)發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料。

(3)當該索賠事件持續進行，承包人應當相應地向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師提供索賠的有關資料和最終索賠意向。

(4)工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料後，於28天內給予答覆或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。如果工程師在收到承包人的索賠報告的有關資料28天內未予答覆，視為該項索賠已被認可。

3)因承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤給發包人造成經濟損失，發包人可按同樣的程式向承包人提出索賠。

3.工期索賠值的計算

1)業主及工程師原因引起的延期。主要有：業主拖延交付現場，拖延交付圖紙，工程師拖延審批圖紙、方案，拖延支付工程款，不按時組織驗收造成下道工序受到影響，業主提供錯誤的現場資料、工程量增加及工程變更等。這些發生後，影響了工期，工期就應順延。

2)不可控制的因素導致的延誤。主要表現有:人力不可抗拒的自然災害導致的延誤，特殊風險如戰爭、叛亂、革命、核裝置汙染等造成的延誤，不利的施工條件或外界障阻引起的延誤等。這些風險事件導致的工期延誤，工期應順延。

工程合同 篇5

(一)分公司或專案部對外簽訂合同的效力

1、分公司簽訂的合同

《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關係的協議。”合同法對於何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合夥組織;(2)依法登記領取營業執照的合夥型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核准登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立並領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核准登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。

根據上述規定，依法設立並領取營業執照的分公司在總公司的授權範圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的'規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔。”

這裡值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權範圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，並不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權範圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。

2、專案部簽訂的合同

施工單位的工程專案部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程專案部的章(有些是專案部技術專用章)，由於工程專案部、工程處等是施工單位的職能部門，並非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非專案部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事後得到施工單位的追認。

但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效。《合同法》第四十九條規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”據此，如果合同相對人有理由相信專案部在簽訂合同時是有代理權的，那麼此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。

3、專案經理/實際施工人簽訂的合同

在這類合同中還有一種情形，是由專案經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有專案部章，只有專案經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，專案經理如果是施工單位的職工，那麼這種行為一般認定為職務行為，對於職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，專案經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。

江蘇省高階人民法院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的專案部或專案經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支援，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道專案部或者專案經理沒有代理許可權的除外。”

對於實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由於實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為並不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，並且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基於其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。

(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力

建築專案應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。

1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。

2、《浙江省高階人民法院民事審判第一庭關於審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建築工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的效力。”

3、安徽省高階人民法院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效。”

4、深圳市中級人民法院《關於建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效。”

5、重慶市高階人民法院《關於當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規範屬於管理性規範，不是影響合同效力性的規範，是否取得施工許可證不影響合同的效力。”

6、廣東省高階人民法院《關於審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效。” 第十一條規定，“發包人經審查被批准用地,並已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效。” 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批准可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”

工程合同 篇6

合同編號：

工 程 名 稱：

工 程 地 點：

拆 遷 範 圍：

拆 遷 面 積：

委託 方：

受託 方：

籤 訂____日 期：

拆除工程委託合同

委託方（以下稱甲方）：

法定代表人

職務：

委託人

職務：

營業執照註冊號：

開戶銀行

帳號：

地址：

郵編：傳真：

電話：

受託方（以下稱乙方）：

法定代表人

職務：

委託人

職務：

營業執照註冊號：

開戶銀行

帳號：

地址：

郵編： 傳真：

電話：

甲乙雙方本著平等互利、共同發展的原則，根據____市有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。

第一條 拆除範圍

1.1拆除工程地點

專案 地塊

1.2拆除工程範圍（四至）

第二條 拆除程式

2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分佈情況及相應保護措施。

2.2甲方向乙方明確拆除範圍、時間。

2.3乙方負責制定施工方案（施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容），甲方稽核後，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。

2.4乙方指定 為專案負責人，全權負責工程拆除事宜，並及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。

2.5甲方指定 為專案負責人，負責協調施工中有關事宜，並監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。

2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房後____日內必須完成拆除工作。

2.7拆除標準：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一併清理出現場。

第三條 甲方責任

3.1甲方負責向乙方明確拆遷範圍及時間。

3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，並對發現的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。

3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉（附後）並據此向乙方進行安全交底。

第四條 乙方責任

4.1安全責任

4.

1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除範圍和時間，組織人員進場施工。

4.

1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程式施工並指派現場安全檢查員。

4.

1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，並承擔由此產生的經濟和法律責任。

4.

1.4接受甲方提出的安全處理意見，並及時改正。

4.

1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。

4.

1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。

4.2環保責任

4.

2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音汙染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。

4.

2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。

4.

2.3拆遷工地外圍應當設定封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，並及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低於

1.8米。

4.

2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設定封閉式臨時專用垃圾道或者採用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。

4.

2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，並配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。

4.

2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設定專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。

4.3文明施工

4.

3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。

4.

3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，XX全帽。

4.

3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。

4.

3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。

4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。

4.5負責應由乙方承擔的其他工作。

第五條 拆除費及支付方式

5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建築平米元人民幣，暫估面積為建築平米，最終以實際測量為準。

5.2拆除費根據拆遷進度分次支付：

5.

2.1當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.

2.2當乙方完成拆除任務的 %後，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；

5.

2.3當乙方完成全部拆除工作後，甲乙雙方進行費用結算，並簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩餘拆除費。

第六條 違約責任

6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，並賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。

6.2由於乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期____日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由於乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。

6.3對於乙方違反本合同的.其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改（工期不順延），並有權做出處理或處罰決定。

第七條 爭議的解決

凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決；若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。

第八條 不可抗力

8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、颱風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。

8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。

8.3不可抗力發生後，雙方應努力採取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除後應立即通知另一方。

8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可後，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，並免予承擔違約責任。

第九條 合同生效

9.1本合同自雙方簽章之日起生效。

9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附於本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。

9.4《現場施工安全技術要求》為本委託合同之附件，與本合同具有同等效力。

9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

第十條 其他約定條款

甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）

法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）

委託代理人：（蓋章或簽字） 委託代理人：（蓋章或簽字）

本合同簽訂日期：________年____月____日

簽訂地點：北京

現場施工安全技術要求施工過程中應嚴格執行國家及____市有關安全規範、條例、命令。根據拆除工程特點，制定以下現場施工安全技術要求：

1、進入現場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。

2、對複雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。

3、實行逐級安全技術交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術交底，並配齊安全防護工具，進入施工現場必須XX全帽，高空作業必須繫好安全帶。

4、現場應設有專職安全檢查員、環保監督員各若干名。

5、保持安全的現場施工環境，非施工人員禁止入內，現場防護設施、安全標誌應齊全有效，未經許可不得擅自移動或拆除。

6、杜X立體交叉作業，高空作業時應有專人指揮，設警戒人員，杜XX施工人員靠近。

7、施工過程中應保護現場用水、用電安全。

8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現象，達到甲方驗收標準。

9、集中回收存放電錶、水錶、水井蓋及圈。

10、拆除建築物應自上而下進行，禁止數層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。

1

1、拆除建築物過程中，現場照明不得使用被拆除建築物中的配電線，應另外設定配電線路。

1

2、拆除建築物的欄杆、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建築物的承重和支柱和橫樑，要等待它所承擔的全部結構和荷重拆掉後才可以拆除。

1

3、拆除建築物一般不採用推倒的方法，遇有特殊情況必須採用推倒方法的時候，必須遵守下列規定： 1

3.1砍切牆根的深度不能超過牆厚的13，牆的厚度小於兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。

1

3.2為防止牆壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。

1

3.3建築物推倒前，應發出訊號，待所有人員遠離建築物高度2倍以上的距離後，方可進行。

1

4、在高處進行拆除工程，要設定流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。

1

5、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。

甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）

法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）

委託代理人：（蓋章或簽字） 委託代理人：（蓋章或簽字）

本合同簽訂日期：________年____月____日

簽訂地點：北京

工程合同 篇7

發包人：(全稱)

承包人：(全稱)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：君利花園住宅小區4-8號樓共60558平米、635戶智慧家居裝置及安裝

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：智慧家居裝置、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期：年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期總日曆天數 天。

四、質量標準

工程質量標準：國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫)：壹佰柒拾伍萬陸仟壹佰捌拾貳元整(人民幣)

￥：xx(每平方米總價29元)元

六、組成合同的檔案

組成本合同的檔案包括：

1、本合同協議書

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術檔案

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的`組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

工程合同 篇8

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》以及國家有關法規、規定，並結合本工程實際情況，甲乙雙方經過充分協商就監控攝像機安裝工程承包事宜達成一致意見，並定立本合同，以資共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、建設地點：

3、工程內容：

監控系統(包括所有的廠房後鋼絲、電纜的敷設、攝像機、介面卡的安裝)以上工程的材料由甲方提供，乙方負責施工，施工的內容包括電纜、鋼絲繩的敷設、攝像機、介面卡的安裝等

4、承包範圍：按甲方要求完成安裝驗收。

二、承包方式、造價及造價調整

承包方式：採取合同價一次性包死，即:包安全、包工、包工期、包質量，並達到甲方要求，若因甲方功能要求發生的重大變更造成價格大幅度增減將以補充協議形式辦理。本工程總造價：人民幣RMB

3、發生下列情況之一時，經乙方提出甲方認可後可調整本合同造價：

(1)由於甲方通知的設計變更引起的增加/減少工作內容。

(2)不可抗力。

發生以上情況時，乙方應在3天內，及時將調整的原因、金額以書面的形式(附有詳細估算和甲方的書面告知)報送甲方，甲方應在收到報告後10天內給予答覆。

4、除合同另有說明外，本工程發生的任何直接費用及與本工程有關的其他費用均已包括在本合同造價內。

三、雙方責任

甲方責任：

1、負責提供佈線的功能要求，並由專人負責專案的協調。

2、開工前向乙方進行現場情況交底，提供施工場地的有關情況，以便乙方進行施工

3、負責協調、處理現場有關設計圖紙、生產進度、技術質量、安全文明施工、檢查驗收和稽核工程款支付事宜。

4、稽核乙方報送的施工組織設計和工程進度計劃。

5、組織工程竣工驗收。

6、負責現場的協調管理，定期召開生產協調會。

乙方責任：

1、編制切實可行的施工組織設計、工程進度計劃和材料裝置進場計劃，書面報甲方稽核確認後嚴格執行。

2、指派經甲方資格審查合格的現場專案負責人，根據合同規定處理現場有關事宜，專案負責人或其授權代表必須參加甲方召開的生產協調會，並代表乙方作出決定。

3、每月底向甲方報送一式兩份下月施工進度計劃和上月工程完成情況月報表(包括進度、工程量和工作量)。

4、工程未經驗收、交付業主使用之前，做好成品保護工作。

5、自全部工程竣工驗收合格之日起，乙方按國家及行業有關規定以及合同要求對本工程負責免費保修和質量保證，如發生任何質量問題，由乙方全權負責。

6、乙方應該嚴格按照國家的相關標準進行施工，乙方應對申領的`材料進行妥善保管和使用，如果發生浪費或者損壞，乙方必須進行賠償；乙方未履行上述各項義務，造成質量事故、工期延誤、財產損害和經濟損失須承擔全部責任。

7、不得損壞其他單位的施工內容，如有損壞乙方負責賠償。

8、乙方自行負責勞動防護用品的購置以及施工安全，如果發生一切安全事故，所有損失由乙方負全責。

9、本協議內容未經甲方許可，不得向第三方透露。

四、工程價款支付及結算

本合同簽訂後一週內完成驗收後，由甲方支付合同總款2200元。

五、違約

1、據《中華人民共和國合同法》及本合同條例執行，任何一方不得單方面違約。

2、本工程須按期完成交付使用，因乙方原因，工程每延期一天交付使用，甲方將對乙方罰款人民幣500元。

3、若甲方未能按照合同規定按時支付乙方相應的工程價款，每遲支付三天，甲方將支付乙方合同額的0.3%作為罰款。

六、不可抗力

發生諸如自然災害、突發事件、政府行為等人力不可抗拒的情況，甲乙雙方應積極採取措施減少損失，並及時報告受害情況和修復費用

七、爭議的解決

雙方就合同條款的解釋、執行及與工程密切相關的事項發生爭議，應在10天內友好地協商解決，協商不成，雙方同意提交法律仲裁委員會按其規則仲裁，對仲裁結果雙方不得再提出異議。仲裁費由敗訴方承擔。

八、其它

1、本承包工程不允許轉讓和非法分包。

2、本合同自甲方、乙方簽字蓋章後確認之日起生效，工程完工結清全部價款後失效。

3、本合同一式兩份，雙方各執壹份。

4、本合同的補充協議和附件與合同具有同等的法律效力。

5、本合同如有未盡事宜，由雙方協商解決。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

地址：地址：

法人代表(簽字)：法人代表(簽字)：

委託代表(簽字)：委託代表(簽字)：

電話：電話：