【集合】工程合同6篇

隨著人們對法律的瞭解日益加深，合同的地位越來越不容忽視，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？以下是小編精心整理的工程合同6篇，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

多項選擇題

1、法律關係的三個要素是( )

A、目的

B、主體

C、客體

D、內容

2、下列合同屬於從合同( )

A、分包合同

B、監理合同

C、借款合同

D、擔保合同

3、合法代理的條件( )

A、事先取得委託書

B、經過公證或鑑證

C、以委託人的名義

D、在委託範圍內

4、當事人訂立合同的程式是( )的階段

A、要約引誘

B、要約邀請

C、要約

D、承諾

5、合同是平等主體的( )之間設立、變更、終止民事權利義務關係的協議

A、自然人

B、法人

C、其他組織

D、國家機關

6、當事人對合同的格式條款的理解發生爭議時( )

A、應按通常的理解予以解釋

B、有兩種以上解釋的'，應作出不利於提供格式條款的一方的解釋

C、有兩種以上解釋的，應作出有利於提供格式條款的一方的解釋

D、在格式條款與非格式條款不一致時，應採用非格式條款

7、按照《合同法》的規定，下列( )等內容屬於各類合同一般應包括的條款

A、數量和質量的約定

B、合同擔保方式

C、合同價款和支付方法

D、解決合同爭議的方法

8、無效合同的確認權屬於( )

A、合同當事人雙方的上級

B、監理工程師

C、仲裁機構

D、人民法院

9、建設工程合同是一種( )

A、雙務合同

B、有償合同

C、諾成合同

D、要物合同

10、合同當事人訂立仲裁協議的作用是( )

A、市場競爭的需要

B、仲裁機構對糾紛進行仲裁的先決條件

C、排除了法院對糾紛的管轄

D、合同當事人均受仲裁協議的約束

11、擔保法規定的擔保方式有( )

A、保證

B、定金

C、抵押

D、留置權

12、公路工程施工合同解除的條件有( )

A、合同當事人協商一致

B、承包人將其工程全部轉包

C、因不可抗力因素致使合同無法履行

D、發包人不按約定支付工程款使合同無法履行

13、證明合同的真實性、合法性的機關是( )

A、人民法院

B、仲裁機構

C、公證機關

D、工商行政管理部門

14、合同糾紛的處理原則是( )

A、誠實信用

B、協商為主

C、公正、公平

D、調解優先

15、合同的有效實質要件( )

A、主體合格

B、合同當事人意思表示真實

C、合同內容不違反法律和社會公共利益

D、合同標的確定和可能

16、公路工程施工合同檔案主要包括( )

A、合同意向書

B、合同協議書與中標通知書

C、合同條件與工程量清單

D、技術規範與圖紙

17、中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標專案的( )分包給他人完成

A、部分非主體工作

B、全部非主體工作

C、部分非關鍵性工作

D、全部非關鍵性工作

18、依據我國《招投標法》的規定，招標分為( )

A、委託招標

B、議標

C、公開招標

D、邀請招標

19、屬於以下情況之一者，資格預審申請檔案無效( )

A、未按期送達的資格預審申請檔案

B、未經法定代表人或其授權的代理人簽字

C、未加蓋投標人印章的資格預審申請檔案

D、內容虛假的資格預審申請檔案

20、綜合評分法適用於( )

A、二級公路

B、高速公路

C、一級公路

D、技術複雜的特大橋樑、特長隧道工程

工程合同 篇2

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及行業管理的有關規定，在自願、平等、互利的基礎上，甲方委託乙方完成有關本工程土建原材等的試驗檢測任務，為明確甲方乙方雙方的.權利義務，經雙方協商，訂立本合同，願共同遵守。

一、工程名稱及相關內容

施工單位：中鐵航空港集團第一工程有限公司臨汾山水水泥皮帶廊隧道專案部

工程名稱：臨汾山水水泥皮帶廊隧道監理單位：北京中城建建設監理有限公司臨汾山水隧道監理部工程地址：洪洞縣明姜鎮興旺嶼村

二、甲方承擔責任

1、(甲方或總包單位工地現場取樣員)負責按照設計要求及相關規定見證取樣;要求乙方取樣時，應提前約定時間、地址、聯絡人等電話等;

2、如需要現場檢測時，甲方需提供必要的工作、生活等便利條件給乙方，本專案部一般為八小時工作期間取樣;

3、如取樣或現場檢測時段在每日八小時工作期間外或法定節假日時間，應提前與乙方協商聯絡，以便合理安排工作。

4、應按協商付款方式給乙方支付檢測費用;不按約定支付檢測費用時，由此造成的損失全部由甲方負擔。

三、乙方承擔責任

1、負責來樣等級標示，按國家有關標準規範及資質授權範圍正確執行測試規程，進行檢測並出具檢測報告;(接到檢測結果不符合時，及時將檢測概況通知甲方，若甲方接到通知後未採取相應的措施，乙方有權拒絕甲方的不合理要求，所發生的檢測費用由甲方承擔。)

2、乙方必須及時提供檢測報告，指導甲方施工生產使用。

3、負責試驗檢測工作中的有關技術問題的諮詢。

乙方承擔工程範圍內的檢測內容：

1、水泥物理效能檢測;

2、毛石、砂子、石子物理效能檢測;

3、普通混凝土配合比、砂漿配合比;

4、鋼筋原材、鋼筋網片、鋼筋焊件、U型鋼及其他施工相關剛才力學效能試驗檢測及無損檢測;

5、混凝土、砂漿試塊強度試驗;

6、混凝土抗滲檢測;

7、正常施工過程中的混凝土結構實體鋼筋保護層厚度檢測、後置埋件錨固承載力檢驗;

8、有質量疑義時混凝土回彈、鑽芯檢測以及砌築砂漿強度檢測;

9、水泥、砂、骨料、外加劑等氯離子檢驗;

10、橡膠止水帶、膨脹止水條及防水板、盲管的物理效能檢測。

11、上述試驗檢測內容必須滿足業主及監理提出的檢測專案。

12、除上述1~10外且在乙方資質批准的範圍內的檢測專案。

四、付款方式

雙方協商如下付款方式：

1、工程完工後一次結清;

2、乙方最後資料齊全，甲方付清款項;

3、乙方提供收款收據及正式發票。

六、其他：

1、本合同未盡事宜，經甲方、乙方雙方協商一致，可訂立補充條款，補充條款及附件均視為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力;

2、甲乙雙方因履行本合同所產生的真議，應協商解決，協商不成時，雙方同意將爭議提交仲裁委員會裁決;

3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，雙方蓋章、簽字後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

甲方：

乙方：

甲方將 工程， 發包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的有關規定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

第一條 工程名稱:。

第二條 工程地點:。

第三條 工程內容、塗料品牌、色號：

1、工程內容：

2、塗料品牌：

3、使用顏色號：

第四條 工程造價及結算方式

1、本工程平塗面積約為 m2 ，單價為： 元/ m2

(此單價不含稅金、配合費)

2、工程總造價約為： ，以現金結算，乙方包工包料，完工後按實際完成工作量展開計算並結合簽證按實結算。

3、工程竣工驗收合格後 天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方稽核辦理結算手續。

第五條 合同工期

甲方發出進場通知後， 天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 日曆天。

在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。

2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加專案。

第六條 工程質量等級

1、甲方對工程質量的要求; ，在保質期內不脫皮，基本不褪色。

2、由建設工程質量監督部門對本合同專案工程質量進行評定，達到本款要求。

3、雙方對工程質量有爭議，提請建築工程質量監督部門仲裁。

第七條 工程款支付

乙方進場施工三日內甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保脩金，保修期為壹年，保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。

第八條 竣工驗收

雙方對工程施工質量按《建築裝飾工程施工及驗收規範》jg73-91標準進行驗收。

第九條 甲方、乙方責任範圍

一、甲方責任

1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。

2、按第七條款支付乙方進度款。

3、負責提供與施工相關的資料。

4、甲方派 為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關於工程進度、現場簽證工作。

5、負責組織工程的`竣工驗收。

二、乙方責任

1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工並交付使用。

2、乙方委派 為工地現場代表，負責行使乙方的權利及義務。

3、負責提供外牆塗料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。

4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。

5、乙方進場人員由專人管理並服從甲方統一管理。

6、做好文明施工、工完場清工作。

第十條 違約責任及爭議解決辦法

1、合同生效後如有色號更改應徵得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內牆工程量造價的50%賠償乙方的經濟損失。

2、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

工程合同 篇4

委託方：(以下簡稱甲方)

服務方： (以下簡稱乙方)

專案名稱：

根據甲方專案建設的需要，現甲方委託乙方對其開發建設的 工程進行各項檢測，雙方經友好協商，就相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

工程地址：建設單位專案負責人：聯絡電話：

施工單位： 施工單位專案負責人： 聯絡電話：

監理單位： 專案總監： 聯絡電話：

建設(監理)單位見證員：聯絡電話：送樣員：聯絡電話：

二、檢測專案

根據省建設廳認證頒發的資質證書認定的檢測範圍及專案(具體專案詳見附件)對乙方開展檢測服務。

三、檢測收費

根據雲發改價格(20xx)989號檔案《雲南省建設工程質量檢測和建築材料試驗收費標準的通知》標準收費並按實結算。

四、付費方式

檢測費用支付方式如下：先預付人民幣5000.00元，透支額度500.00元，透支期限15天。

五、雙方權利、義務

(一)甲方義務：

1.工程開工後，凡建設過程發生的相關檢測均委託乙方進行。

2.根據付款條件支付相應檢測費用。

(二)甲方權利：

1.對在建工程的各類檢測資料有知情權，協議執行過程，可隨時查詢。

2.從乙方獲取工程檢測諮詢服務的'權利。

(三)乙方義務：

1.根據相關標準及甲方要求，在承諾期限內完成檢測任務，並及時提供檢測報告。

2.對發現的重大質量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結果不滿足設計要求等)，及時向甲方通報。

3.做好相關服務工作，特殊專案檢測(或乙方檢測能力以外的專案)，分包前應將分包單位情況通報甲方徵得甲方同意 後進行分包。

4.提供檢測諮詢服務，若甲方需要時應指導甲方抽樣送檢工作。

6.檢測費用透支期限超過15天，中心將電話通知甲方，一星期內未來續款，則停發報告。

(四)乙方權利根據相應服務內容收取檢測費用。

六、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。

本合同自簽訂日生效，若一方毀約，則毀約方應按本合同額的15%賠償另一方經濟損失。

七、未言明事項雙方協商解決，協商未果，由工程所在地人民法院裁決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批准建設的，應當認定合同有效。

發包人未取得建築工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

2、《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

(1)不具有從事建築活動主體資格的個人、合夥組織或企業以具備從事建築活動資格的建築施工企業的名義承攬工程;

(2)資質等級低的建築施工企業以資質等級高的建築施工企業的名義承攬工程;

(3)不具有施工總承包資質的建築施工企業以具有施工總承包資質的建築施工企業的名義承攬工程;

(4)有資質的建築施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

3、如何認定是否屬於必須招標的建設工程?

《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設專案招標範圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

4、勞務分包合同的效力如何認定?

同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

(2)分包作業的範圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌築、抹灰、石製作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、週轉性材料租賃和主要材料、裝置採購等內容的，不屬於勞務分包。

5、如何認定建築企業的內部承包行為?

建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的專案經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬於企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支援。

6、小型建築工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

施工人簽訂合同承建小型建築工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支援。對於當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內容處理。

7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方要求重新結算的，如何處理?

當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支援，但結算協議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。

建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協議無效的，不予支援。

8、承包人專案經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

施工合同履行過程中，承包人的專案經理以承包人名義在結算報告、簽證檔案上簽字確認、加蓋專案部章或者收取工程款、接受發包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道專案經理沒有代理權的除外。

9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

10、工程監理人員在簽證檔案上簽字確認的效力如何認定?

工程監理人員在監理過程中籤字確認的簽證檔案，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發包人不具有約束力，但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。

11、固定總價合同履行中，當事人以工程發生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理?

建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門釋出的計價方法或者計價標準結算。

主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體範圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。

12、固定價合同履行過程中，主要建築材料價格發生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理?

建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建築材料價格發生重大變化，超出了正常市場風險的範圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的`，可在市場風險範圍和幅度之外酌情予以支援;具體數額可以委託鑑定機構參照施工地建設行政主管部門關於處理建材差價問題的意見予以確定。

因一方當事人原因導致工期延誤或建築材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以採用“按比例折算”的方式，即由鑑定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應係數，再用合同約定的固定價乘以該係數確定發包人應付的工程款。

當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監理材料、後續施工資料等檔案予以確定;不能確定的，應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算檔案結算工程價款的，如何處理?

建設工程施工合同約定發包人應在收到承包人提交的竣工結算檔案後一定期限內予以答覆，但未明確約定逾期不答覆即視為認可竣工結算檔案，承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算檔案結算工程價款的，不予支援。

建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建築工程施工發包與承包計價管理辦法》第十六條的規定，或者《建設工程施工合同(示範文字)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據，要求按照竣工結算檔案結算工程價款的，不予支援。

15、“黑白合同”中如何結算工程價款?

法律、行政法規規定必須進行招標的建設工程，或者未規定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程式並進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據。

法律、行政法規規定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。

備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

　16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?

招投標雙方在同一工程範圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協議，應當認定為《解釋》第二十一條規定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高於市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。

備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發生變化，當事人簽訂補充協議、會談紀要等書面檔案對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬於正常的合同變更，應以上述檔案作為確定當事人權利義務的依據。

17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?

建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支援。承包人要求發包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支援。發包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支援。

18、《解釋》中"實際施工人"的範圍如何確定?

《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業工程分包和勞務作業分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業、個人合夥、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用範圍。對於不屬於前述範圍的當事人依據該規定以發包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。

建築工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規規定及《北京市高階人民法院關於依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。

　19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發包人的責任如何承擔?

實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發包人為共同被告;實際施工人以發包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款範圍內承擔連帶責任。發包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。

20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建築施工企業(被掛靠人)，並以該企業的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠於主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發包人在欠付工程款範圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

掛靠人承攬工程後，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高階人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規定處理。

21、發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

承包人依據建設工程施工合同要求發包人支付工程款，發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支援，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

工程合同 篇6

甲方：____市____區長江管理處 （以下簡稱甲方）

乙方： ____市XX公司（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》及其他有關法律、法規和條例明確各自在施工中的合法權利、義務和經濟責任，根據工程具體情況，本著平等互利的原則，雙方針對工程建設有關事項協商自願簽訂如下合同條款

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：通江閘河道清淤工程

2、 工程地點： ____區長江管理處通江閘以南與長江連線的內河

3、 工程承包方式：包工包料

4、工程概況：本工程位於____區嘶馬鎮通江閘以南與長江連線，該河道部分河段落因長期未清理，河淤泥大量堆積已經影響航道內船隻通航。需要將該段河道的堆積淤泥清理，確保船隻正常通航。

二、 工程內容

清理該河道內影響航道內船隻通航的淤泥，工程量約6000立方米。

三、 工程造價

工程造價為：（ 元）。本工程專案為一次包乾價，超支不補

四、 工程期限

工程開工日期：________年____月____日 工程竣工日期：________年____月____日

五、 質量要求

工程質量標準：

六、 付款方式

工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的 100% 。

七、雙方責任

1、 甲方：負責提供整個工程的'使用、設計要求；提供現場使用的電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地

2、 乙方：向甲方提供工程報價 。

八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

3、乙方應慎重、嚴格按照國家關於施工建設安全的法律規定及行業規定進行安全施工，因乙方的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,乙方應當承擔損害賠償責任。

4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。工程款結清後合同自行失效。

甲方單位名稱： ____市____區長江管理處 （蓋XX） 法人代表： 委託代理人：

乙方單位名稱:

____市XX公司 法人代表：委託代理人：________年____月____日

（蓋XX