工程承攬合同(精選15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的工程承攬合同，希望對大家有所幫助。
工程承攬合同1
浙江五洲工程專案管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委託給乙方的工程專案和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、裝置購置、安裝除錯
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的`要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配
合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方採購所有電氣裝置和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。
2、工程預算款總計：102496元；
（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分 2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算稽核後，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，裝置進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
工程承攬合同2
合同編號：
委託方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的專案是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 裝置進度款
當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統裝置安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的`關係，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝除錯完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的裝置材料與<附件一>質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售後服務支援。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及除錯
5.1 安裝及除錯責任
乙方根據合同規定對裝置的安裝、除錯負全部責任。
5.2 在整個安裝除錯期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯絡人員： 指定聯絡人員：
工程承攬合同3
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文字的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包專案：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程專案 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程式必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。
三、施工程式：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的.5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。
九、備註： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程承攬施工合同範文2
發包方：
承包方：
甲方經相關部門批准，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自願協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建築施工工具，自行進行建築施工，乙方完成全部工程施工並清除室內全部建築垃圾，甲方按建築每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面檔案，無書面檔案的按國家標準執行。
四、工程勞務費在澆地樑時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其餘款項在房屋驗收、結算後扣除3%的保脩金後一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字後作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃並按乙方要求的'材料數量和質量提供各種建築材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建築規範完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外牆面裝飾)、膩子粉塗刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規範的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規範的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出簷蓋青瓦壓高及室內半牆瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。
5、柱樑無凸凹無蜂窩，如出現柱樑空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格後開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保脩金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字後生效發生法律效力。
十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同4
甲方：______________________ 聯絡電話：______________________
乙方：______________________ 聯絡電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：
1、甲方為乙方提供______裝置及軟體，共____。
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬體費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟體費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬體費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬體送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬體費用。
完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟體安裝除錯。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟體的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬體裝置非人為損壞而引起軟體被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供裝置和軟體有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換裝置和增加軟體支援點數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方除錯系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的.商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟體加以仿製 ;對軟體權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。宣告：本合同經影印或塗改後無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
系統裝置工程承攬合同工程承攬合同（3）
委託方：_____________（以下稱甲方）
承接方：_____________（以下稱乙方）
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1、合同內容
本合同項所指的專案是：___________________________
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3、2 裝置進度款
當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統裝置安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3、4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。
4、1、5 工程安裝除錯完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的裝置材料與 附件一 質量相符。
4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支援。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及除錯
5、1 安裝及除錯責任
乙方根據合同規定對裝置的安裝、除錯負全部責任。
5、2 在整個安裝除錯期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備註
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12％
c
稅金=（a＋b）x6%
d
工程總價=a＋b
工程承攬合同5
別墅裝修合同樣本 發包方：_____(以下簡稱“甲方”)與承包方：_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，並遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。
第二條 甲方委託乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(一)廳：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(四)衛：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、裝置和價款
第七條 施工使用的材料和裝置見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、裝置以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和裝置的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供並已經使用的材料和裝置與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和裝置的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和裝置費減半收取，原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票影印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和裝置質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和裝置。
乙方提供的材料和裝置必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和裝置不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、裝置，乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、裝置，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、裝置不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、裝置運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和裝置，均應用於本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和裝置短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和裝置的價款或材料和裝置被更換前後差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂後，開工前二至五日，甲方支付相當於總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。
第二十條 竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的.依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程於_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建築工程技術規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場檢視、瞭解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的專案施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工專案的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程專案變更單》。因甲方變更工種專案引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建築結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條 施工中，不得侵佔公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工後，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
工程承攬合同6
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封籤，並妥當儲存，作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應於 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應於 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規定的`質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同於 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
工程承攬合同7
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據《_____》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬專案名稱：_______________
b、承攬專案地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際貼上面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收後天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保脩金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同8
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全綵電子顯示屏採購及安裝專案相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏專案的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統專案的設計、製作、安裝、除錯、培訓、維護等工作。甲方負責專案的總費用。
二、專案型別、費用構成
顯示屏專案總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叄拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10戶外全綵電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叄拾捌萬壹仟叄佰零肆元
注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，傳送卡、DVI顯示卡、PCTV卡）、外接裝置（音響功放、空調、視訊處理器、電腦）、佈線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、除錯等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叄拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高專案總費用。
4、乙方報價應是招標檔案所確定的招標範圍內的全部專案內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、除錯及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、除錯及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、除錯。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的.具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制裝置用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、除錯開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
四、專案維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍裝置的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、專案進度及驗收
1、顯示屏系統專案期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝除錯完畢止。
2、顯示屏現場安裝、除錯完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏專案進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個專案各個部分的質量檢測報告，以保證專案整體的質量問題。
3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝專案驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、專案完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝專案的走線分佈、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、專案費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方專案款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、專案驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、專案總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叄元。
甲方：
乙方：
工程承攬合同9
甲方：____________________________
乙方：____________________________
根據，《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建築工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。
一、工程地點：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包範圍及內容：場區土方挖運。
三、承包方式：挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方裝置均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求：按照國家驗收規範施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，餘款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關於安全、環保交底的內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的.安全及質量事故油承包人自行承擔，並對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時採用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字後生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同10
建設單位：
（以下簡稱甲方）
施工單位： 博樂市銀河不鏽鋼製作中心 （以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區
三、工程範圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。
四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日於 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協商，並通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
第三條：工程款結算
3.1、以實際面積及變更進行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現場後，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格後付至95%，餘5%作工程保脩金一年後返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由於乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，並與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得藉故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的.原則，協商解決如雙方協商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叄份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收並結清尾款後失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復並賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同11
甲方：
法定代表人： 職務： 聯絡方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯絡方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的`防水保溫工程專案完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同12
甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方：
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：
一、工程內容
乙方承攬的工程專案：過街廣告位寬14米，高4米的`廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
工程承攬合同13
發包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、專案名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效後，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩餘未安裝的門安裝完畢，並全部除錯完畢後，經甲方驗收合格後，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格後計算)，保修期滿後一週後，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的'裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具裝置存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，並協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與座標控制點(水平線)告知乙方安裝人員並進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、牴觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明檔案、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切後果均由乙方承擔，並賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求並保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售後服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿後乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認後，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為製作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規範及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成後，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同14
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、製作、安裝、除錯及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結算方法：
五、交付時間：乙方應於________年____月____日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修範圍。
七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的`關係，辦理工商、城建、業主等相關手續，交納相關費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切後果概由甲方承擔。
八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。
九、違約責任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一週內組織驗收，並在驗收合格後簽字確認。甲方未經驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應徵得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。
十一、本合同經雙方簽字蓋章後生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同15
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條專案名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同範圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站資訊，或來電諮詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，並派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢後通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在裝置材料到場後，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格後，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的'費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
