承攬加工合同精選15篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？下面是小編為大家整理的承攬加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：
__________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封籤，並妥為儲存，作為驗收的依據）
第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：
１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料，圖紙提供辦法：
１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
２，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
３，當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同2
發包方(全稱)：__________
承包方：__________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：製作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣__________元)計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。
3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架，規格型號：高20___________寬900_深450mm材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm,隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，效能優良，可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩餘的合同標的額10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1‰的違約金。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)
法定代表人：__________法定代表人：__________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同3
甲方: (委託方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱：XXX水泥焊接軌道板。
2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術檔案規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削餘料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：該專案合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產品後，甲方一次性付款 ，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：______ 蓋章：______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______
乙方： ______蓋章:______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______
時間：________年____月____日
承攬加工合同4
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
甲方委託乙方加工生產傢俱產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）
第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放於甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品後，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆後成品需打樣；抽屜與櫃體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，傢俱漆表面厚度一致，漆面飽和、乾淨、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋介面均採用橫紋平接方式；傢俱均製作成整體式，不能採用拼接組合方式；傢俱板材材質密度為，環保等級為
。
第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：
交貨時間：合同生效後
日交貨（或交貨時間詳見附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____
；
2.預付款方式：雙方簽訂合同後，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產品完工後，付至合同總金額_____%，計：
萬元作為合同進度款。
4.成品後驗收合格付至總金額的_____，計：
5.安裝完畢後經業主方驗收合格後付至合同總金額_____，計：
質保金_____，質保期_____年。
6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。
第六條驗收：
1.甲方應於乙方安裝完畢後在安裝現場進行驗收，並將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；
3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。
4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；
2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂後如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保傢俱不因乙方以外的因素而致汙損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約，則雙倍返還預付款；
2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；
3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。
甲方：乙方：成都市文春木業有限公司
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
電話：電話：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同5
合同編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑑於：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：
1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求複雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，並將技術圖紙作為合同附件）
3、數量：（具體寫明定作物的`數量，並註明單位）
4、備註：（如無內容，在空格處劃線）
第二條合同價款
1、合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）
2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
3、付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質量要求及技術標準：
1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學引數）
3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為儲存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
3、甲方於年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失洩露甲方技術資料、圖紙或技術；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；
6、得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本；
7、未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、裝置的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，並承擔元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由於保管不善致使甲方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
2、向（根據有利於我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委託代理人：委託代理人：
地址：地址：
電話：電話：
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同6
訂立條約兩邊：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方託付承攬方加工________________,經兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工製品：
品
名規
格單
位數
量備
注
第二條加工製品品質請求：
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背後封籤,並妥為保管,作為驗收的根據
第三條原材料的供應設施及規格,數目,品質：
１,用承攬方質料實現事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,並接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質時,定作方有權請求重作,修繕,縮小价款或退貨。
２,用定作方原材料實現事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時候,數目,品質,規格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應立即關照定作方更調或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
３,原材料等物品交（提）日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施：
１,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實時關照定作方；定作方應當在劃定的時間內答覆,提出修正看法。承攬方在劃定的時間內未失掉回覆,有權休止事情,並實時關照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
２,承攬方關於承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經定作方許可不得留存手藝材料和複製品。
３,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金,根據國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規範和要領：
１,根據條約劃定的品質請求,圖紙和樣品作為驗收規範。
２．定作方應該按條約劃定的刻日驗收承攬方所實現的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無關品質證實。對短時間檢討難以發明品質缺點的定作物或專案,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內產生題目,除定作方應用或儲存欠妥等原於是造成品質題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
３,當事人兩邊對承攬的定作物和專案品質在檢討中產生爭議時,可由法定品質監視檢討機構供應檢討證實。
第七條交（提）貨的時候和地址：
１,交（提）定作物刻日應該根據條約劃定執行。任何一方請求提早或延期交（提）定作物,應當在事前與對方殺青和談,並按和談施行。
２,交（提）定作物日期的計較：承攬方自備運輸物件送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準；託付運輸部分運輸的,以發運定作物時承運部分簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方關照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關照中,必需留給定作方以需要的途中時候；兩邊還有商定的,按商定的要領計較。
第八條包裝請求及用度擔負：____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負：____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日：____________________________________________________
第十一條其餘：
如：
１．依據國度無關劃定,定作方可向承攬方託付定金。定金數額由兩邊商議肯定。定作方不執行條約的,無權要求返還定金。承攬方不執行條約的,應該雙倍返還定金。
２．依據國度無關劃定,經當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執行條約的,除負擔守約義務外,必需如數返還預付款。定作方不執行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金；有餘款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務：
一,未按條約劃定的品質託付定作物或實現事情,定作方批准應用的,應該按質講價；不同意應用的,應該擔任修整或更調,並負擔過期託付的義務；經由修整或更調後,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,託付定作物或實現事情的數目少於條約劃定,定作方依然需求的,應該照數補齊,補交部份按過期託付處置；少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,並負擔因此而領取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低於及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期託付定作物,應該向定作方償付違約金________元；（條約中無詳細劃定的,應該對比國民銀行無關延期付款的劃定,按過期託付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金）以酬金計較的,每過期一天,按過期託付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方批准,提早託付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及託付定作物或不克不及實現事情的,應該償付不克不及託付定作物或不克不及實現事情部份價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六,異地託付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代儲存時,應該償付定作方實踐領取的儲存,保養費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發抵達地址或接受單元（人）,除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元（人）外,並負擔是以多付的運雜費和過期託付定作物的義務。
八,因為儲存不善以致定作方供應的原材料、設定裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經檢討發明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關照定作方更調,補齊的,由承攬方對事情品質,數目負擔義務。
十,私自更調定作方供應的原材料或修繕物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,並負擔過期託付的義務。
第十三條定作方的守約義務：
一,半途變更定作物的數目、規格、品質或設想等,應該補償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執行部份價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執行部份酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失；承攬方不要求解除條約的,除託付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實踐領取的儲存、保養費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、儲存、保養費後,退還給定作方；變賣定作物所得少於待遇、儲存、頤養費時,定作方還應賠償缺乏部份；如定作物不克不及變賣,應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換託付定作物地址或接受單元（人）,負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力：在條約劃定的執行期限內,因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明後,可免予負擔守約義務,但應該採用踴躍步伐,儘可能縮小喪失,如在條約劃定的執行刻日之外產生的,不得罷黜義務；在定作方拖延接收或無端拒收時期產生應該負擔義務補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置：加工承攬條約產生膠葛時,當事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構造請求調處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執一條約正本一式____份,交_______（如經簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造）各留存一份蓋印）
甲方：
乙方：
日期：
承攬加工合同7
甲方：
乙方：
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：
1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委託授權，事後乙方已出具宣告對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字後生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同8
訂做方（以下簡稱需方）：______
承攬方（以下簡稱供方）：______
訂做方委託承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名：箱梁芯模
規格：25米正交
數量：2
單位：套
重量（噸）：11
單價元/噸：7000
價款（元）：77000
備註：約計重量
總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效後，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂後需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：______承攬方：______
單位：______單位：______
法定代理人：______法定代理人：______
委託代理人：______委託代理人：______
電話：______電話：______
開戶行：______戶名：______
帳號：______卡號：______
郵編：______郵編：______
簽訂時間：______
承攬加工合同9
委託方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、專案（製作）：________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________
3、釋出地點或形式：________
4、顏色：________
5、規格或材料：________
6、刊播次數、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連雲港市當地人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
承攬加工合同10
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.裡料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料後應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委託承攬方採購面料、裡料、輔料的，承攬方對所採購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議後的7日內答覆。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成後、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由於承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限於：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工製作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成後，承攬方必須將剩餘面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由於承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
承攬加工合同11
承攬方：
地址：
電話：
定作方：
地址：
電話：
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
______年____月____日
承攬加工合同12
委託方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的專案、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
專案：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
承攬加工合同13
定作人：____________
簽訂地點：____________
承攬人：____________
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條加工物
數量：__________
報酬：__________
交貨期限：_______年_______月_______日
加工物規格計量：__________
報酬：__________
交貨期限及數量：__________
數量：__________
名稱：__________
型號單位：__________
單價金額合計：__________
合計人民幣金額（大寫）：__________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料規格：__________
計量：__________
數量質量：__________
提供日期：_______年_______月_______日
消耗定額：__________
名稱型號單位：__________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決：
（一）提交_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：____________承攬人（章）：___________
住所：____________住所：____________經辦人：____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________
委託代理人：____________委託代理人：____________
電話：____________電話：____________
開戶銀行：____________開戶銀行：
賬號：____________賬號：____________
郵政編碼：____________郵政編碼：____________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑑（公）證機關：____________（章）
監製部門：____________
印製單位：____________
____年_____月_____日
承攬加工合同14
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
1.材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同籤之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：
乙方：代表人：地址：電話：
年月日
承攬加工合同15
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：（以下簡稱甲方）_____________
承攬方：（以下簡稱乙方）_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品品名：_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數量
1、計量單位：_____________
2、數量：_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標誌圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方（fag）在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答覆，乙方有權停止工作，並在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人洩漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額（元）：______________
第七條包裝方式內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產品的交（提）貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。3。驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等專案進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方並有權要求乙方返修。
7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
（1）甲方應於________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
（2）甲方應於________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應於驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）製作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給甲方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
（9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經雙方簽字後於________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
