工程承攬合同精選15篇
隨着人們對法律的瞭解日益加深，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？下面是小編為大家整理的工程承攬合同，希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、製作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結算方法：
五、交付時間：乙方應於________年____月____日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修範圍。
七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的'關係，辦理工商、城建、業主等相關手續，交納相關費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切後果概由甲方承擔。
八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任。
九、違約責任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一週內組織驗收，並在驗收合格後簽字確認。甲方未經驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應徵得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發生糾紛，雙方應友好協商解決。協商不成。可請求仲裁解決。
十一、本合同經雙方簽字蓋章後生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同2
甲方：______________________
聯繫電話：______________________
乙方：______________________
聯繫電話：______________________
甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：
1.甲方為乙方提供______設備及軟件，共____.
合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)
2.付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)
4.乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的`的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項
(1)不得對軟件加以仿製 ;對軟件權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。
6.違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經複印或塗改後無效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
工程承攬合同3
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保温工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。
一、工程範圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚，牆體保温，容重30-35KG。
B、冷庫地面保温容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保温厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工温度在零上18℃以上，以保證質量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保温層開裂，脱落）注，由於土建損壞造成的開裂，脱落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的'爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
工程承攬合同4
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封籤，並妥當保存，作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應於 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應於 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的'有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同於 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
工程承攬合同5
甲方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務： 聯繫方式：
身份證件：
經甲乙雙方就 防水保温工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保温材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保温工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保温工程項目完工後，再付總工程款的'20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同6
委託單位：
承攬單位：
為規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包範圍：參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：
發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付.
6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自願將項目委託給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時間
工程期限__日，時間自__起至__止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種税費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法説明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對於施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的`設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂後開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收後兩日內
40%
竣工驗收一個月後
10%
七、違約責任：
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責並擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責並承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑證的，自辦理鑑證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。
3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委託方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
工程承攬合同7
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外牆工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人： (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：
定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方： (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照： 施工資質：
承攬方施工項目經理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話：
銀行開户許可證：開户行：帳户：
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委託乙方製做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。
第二條製作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數 量 單 價合計
1
2
3
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切税費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );
5、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的'一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年月日
工程承攬合同8
甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。
第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。
第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗户標準及組裝有關規範
第八條計價原則：雙方根據窗户圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的'工程款。
3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。
4.以上價款以含税金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。
第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
工程承攬合同9
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包範圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含税價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格後付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的`款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供税務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委託他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：
乙方：
簽字：
簽字：
電話：
電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
工程承攬合同10
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。
第一條工程概況及承包範圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程範圍和內容：
1、承包範圍：
2、工程建築面積：
3、結構：----------------------------------
4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款採用固定合同，
總造價為（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）
二、雙方約定合同價款的其他調整因素：
1、調整方式：
（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。
（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。
2、調整原則：
（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。
（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
（4）增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯繫單）。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作為工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。
二、結算：
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：
1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；
3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方：
1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。
2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。
2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。
5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；
（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；
（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；
（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；
（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。
4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的`設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、牆面的顏色：
3、外門顏色：
4、內門顏色
建設單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
經辦人： 經辦人：
電話： 開户銀行：
賬號：
電話：
身份證號：
日期：日期：
工程承攬合同11
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建築工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹國小、天恆小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗台SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衞生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收後 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保脩金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的`要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程承攬合同12
甲方：蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方：
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的.安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
工程承攬合同13
甲方：
乙方：
簽約地點：
簽約日期：
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園户外全綵電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下：
1、顯示屏體部分
P10户外全綵電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元
小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注：紅管為台灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、佈線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以後不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
（2）顯示屏的現場安裝、調試。
（3）對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的`具體工作。
（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件説明及通訊距離。
（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分佈、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。
2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價餘款10%作為質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方：
乙方：
工程承攬合同14
_________________________(以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：
一、工程量：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
三、甲方責任範圍：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
四、乙方責任範圍：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
五、技術要求：
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
六、工期、驗收程序及質保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3、質保期：質保期_____年，驗收合格後付至工程款的`_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________
乙方：___________________________
日期：__________________
工程承攬合同15
發 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯繫電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯繫電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建築裝飾工程承包合同條例》的規定，並結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，於 年 月 日竣工，總工期為日曆 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設計，並向乙方提供施工方案、施工説明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定後作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，並進行結算後雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的`方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應於本合同簽訂後2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規範、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔後可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，並清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委託代理人 ： 委託代理人 ：
