【精華】工程合同錦集7篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的工程合同7篇，希望對大家有所幫助。
工程合同 篇1
甲 方：雲南某某建築工程有限公司
乙 方：
簽訂日期：年 月 日
發包人（甲方）：雲南某某建築工程有限公司
承包人（乙方）： 身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國產品質量法》及其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自願的基礎上經過充分協商，就以下施工事宜協商一致，達成如下協議：
第一條 工程概況
第四條 質量標準： 按照《建築工程施工質量驗收統一標準》一次驗收達到合格。 第五條合同價款
5.1合同暫定總價大寫肆萬柒仟陸佰壹拾元（￥47610.00元），本合同價款最終結算以雙方約定的包乾單價乘以經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算。 5.2合同單價：
5.2.1合同單價組成：含税的合同單價包括但不限於乙方從合同簽署到工程竣工期間的人工費、材料費、機械費、工用具、運輸費、措施費、進出場費、維護、管理人員工資、管理費、材料裝卸費、報驗檢驗費、税費及乙方應得的利潤，以及加班趕工費（含節假日）、勞動保險費用和安全措施費、風險等所有費用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包乾單價。 5.2.2工程合同單價按下表執行:第六條 驗收及計量：
6.1按照《建築工程施工質量驗收統一標準》gb50300－20xx一次驗收達到合格。乙方在工程中的每一道工序都必須達到國家質量檢驗標準，達到甲方、監理要求，若出現質量達不到一次性驗收合格，必須無條件返工至合格為止，並賠償給甲方造成的材料、工期延誤等相關損失。 6.2經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算,未實施項目不予計量。
6.3甲方委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為姓名：趙曉嘯，電話：18687163949 ，乙方委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為姓名：敖永軍，電話： 。 第七條 支付方式： 7.1本項目無預付款；
7.2辦理完進度款支付程序後，甲方在次月初五日內支付上月審核金額的70%，同時扣留30%（質保金5%，安全保證金、民工工資保證金等25%）；7.3工程完工後支付至審核金額的85%且暫停支付進度款。
7.4工程交工驗收合格，並按要求辦理完結算手續後一個月內支付至結算價款的95%（不含質量保證金）。 7.5質量保證金按工程結算總價的5%計算，具體退還時間：工程交工驗收合格之日起5年後一次性退完扣出質保期所發生費用的'質量保證金，以上均為無息退還。 7.6支付實施要求：
7.6.1每月進度款支付之前，乙方必須向甲方提供當月工人的出勤表、工資表、發放名冊及發放金額；發放後將發放的單據經工人確認後報送一份到項目部；如不按要求報送，甲方有權不支付進度款。 7.6.2甲方在撥付乙方進度款之前，將對進度款支付情況進行公示，甲方按合同約定付款後，乙方未付勞務工工資，由此造成的一切後果由乙方承擔。
7.6.3根據國家有關保護勞務工合法權益的規定，乙方不得扣勞務工應得報酬。若發生此類情況，甲方將在中期支付的進度款中代乙方支付給投訴的勞務工應得報酬。且不對投訴金額的準確性負責，後果由乙方承擔。
7.6.4乙方收款人員憑乙方開具的發票及委託書向甲方收款，其他未經乙方授權的任何單位
和個人無權收取款項。 第八條 雙方責任和義務：
8.1甲方統籌安排、協調解決乙方施工用水用電； 8.2甲方按本合同約定，向乙方支付工程款； 8.3甲方負責與有關部門聯繫，協調現場相關工作。
8.4乙方嚴格按照方案圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衞等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場髒亂造成的損失及各種罰款；
8.5乙方自備項目施工所需的一切機械設備及工用具，並自負保管責任。
8.6做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款； 第九條 材料、設備供應
9.1 乙方應按合同約定及設計和有關標準要求採購，並提供產品合格證明，對材料設備質量負責。乙方在材料設備到貨前24小時通知甲方清點。同時在採購前應將樣品報由甲方和業主書面認可後才能採購和使用，未經甲方和業主認可自行採購的材料，不準進場使用且概不計量，由乙方自行承擔損失，同時甲方還應追究乙方違約責任權利。
9.2乙方採購的材料設備與設計標準要求不符時，乙方按甲方要求的時間運出施工場地，重新採購符合 要求的產品，承擔由此發生的費用，由此延誤的工期不予順延。
9.3甲方發現乙方採購並使用不符合設計和標準要求的材料設備時，應要求乙方負責修復、拆除或重新採購，由乙方承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。 第十條工程變更 10.1施工變更以甲方書面通知為準。
10.2施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。第十一條違約責任
11.1乙方保證按合同約定供應貨物及完成施工，若因乙方自身原因造成不能按時完成則工期每延誤一天罰款20xx.00元。若因甲方原因影響，則乙方完工時間相應順延。
11.2 合同一方未經對方同意單方終止合同，應向對支付合同總額50%的違約金。 第十二條 安全生產管理
12.1乙方應保證安全、文明施工，並對施工過程中所發生的一切安全事故依法承擔全部責任。 12.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由乙方承擔，甲方概不負責。
12.3乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。同時，必須接受甲方安全管理部門的進場安全教育，遵守甲方的安全管理規定及安全生產禁令。
12.4發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應在24小時內上報有關部門並通知發包人和監理工程師，並 獨立及時處理解決問題、支付相關費用。事故處理後積極配合甲方、政府有關部門按照有關法律法規對事故進行調查處理，並按照約定和調查結論承擔相應的責任。 12.5乙方對本單位機械設備、運輸車輛、人員運貨過程發生的一切事故（含交通事故、其他意外等）責任自行全部承擔。
第十三條 合同變更、解除和爭議解決方式：
13.1本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自變更或終止，如需要變更或終止應經雙方協商同意後，簽訂補充協議或終止合同協議書。
13.2因履行本合同發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 合同份數
本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份，雙方蓋章代表簽名生效，未盡事宜由雙方協商確定。
第十五條 合同生效
本合同雙方簽字蓋章 後生效。 第十六條 合同附件：
16.1乙方營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人證明書、法人代表授權委託書或身份證明覆印件； 16.2雙方相關工作人員通訊錄（姓名、職務及電話），雙方合作過程中的往來文件。
工程合同 篇2
1、勞務分包人資質情況
資質證書號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
發證機關：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
資質專業及等級：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
複審時間及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包範圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
提供分包勞務內容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3、分包工作期限
開始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日結束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日總日曆工作天數為：＿＿＿天
4、質量標準
工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現行的《建築安裝工程施工及驗收規範》和《建築安裝工程質量評定標準》，本工作必達到質量評定＿＿＿＿等級。
5、合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
本合同；
本合同附件；
本工程施工總承包合同；
本工程施工專業承(分)包合同。
6、標準規範
除本工程總(分)包合同另有約定外，本合同適用標準規範如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7、總（分）包合同
7．1工程承包人應提供總(分)包合同(有關承包工程的價格細節除外)，供勞務分包人查閲。當勞務分包人要求時，工程承包人應向勞務分包人提供一份總包合同或專業分包合同(有關承包工程的價格細節除外)的副本或複印件。
7．2勞務分包人應全面瞭解總(分)包合同的各項規定(有關承包工程的價格細節除外)。
8、圖紙
8．1工程承包人應在勞務分包工作開工＿＿＿天前，向勞務分包人提供圖紙＿＿＿套，以及與本合同工作有關的標準圖＿＿＿套。
9、項目經理
9．1工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為＿＿＿，職務：＿＿＿＿，職稱：＿＿＿＿
9．2勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為＿＿＿，職務：＿＿＿，職稱：＿＿＿。
10、工程承包人義務
10．1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總(分)包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責；
10． 2、除非本合同另有約定，工程承包人完成勞務分包人施工前期的下列工作並承擔相應費用：
在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務分包人交付具備本合同項下勞務作業開工條件的施工場地，具備開工條件的施工場地交付要求為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前完成水、電、熱、電訊等施工管線和施工道路，並滿足完成本合同勞務作業所需的能源供應、通訊及施
工道路暢通的時間和質量要求；在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務分包人提供相應的工程地質和地下管網線路資料；在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前完成辦理下列工作手續(包括各種證件、批件、規費，但涉及勞務分包人自身的手續除外)：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(5)在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務分包人提供相應的水準點與座標控制點位置，其交驗要求與保護責任為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(6)在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前向勞務分包人提供下列生產、生活臨時設施：＿＿＿＿＿＿＿＿，其交驗要求與保護責任為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
10．3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收；
10．4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收；
10．5、統籌安排、協調解決非勞務分包人獨立使用的生產、生活臨時設施、工作用水、用電及施工場地；
10．6、按時提供圖紙，及時交付應供材料、設備，所提供的施工機械設備、週轉材料、安全設施保證施工需要；
10．7、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬；
10．8、負責與發包人、監理、設計及有關部門聯繫，協調現場工作關係。
11、勞務分包人義務
11．1、對本合同勞務分包範圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作；未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯繫；自覺遵守法律法規及有關規章制度；
11．2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，每月底前天提交下月施工計劃，有階段工期要求的提交階段施工計劃，必要時按工程承包人要求提交旬、周施工計劃，以及與完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，經工程承包人批准後嚴格實施；
11．3、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準；科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力，保證工期；加強安全教育，認真執行安全技術規範，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衞等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場髒亂造成的損失及各種罰款；
11．4、 自覺接受工程承包人及有關部門的管理、監督和檢查；接受工程承包人隨時檢查其設備、材料保管、使用情況，及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局；
11．5、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衞工作；
11．6、按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合工程承包人辦理交工驗收；
11．7、做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作，因勞務分包人責任發生損壞，勞務分包人自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款；
11．8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租賃給勞務分包人使用的機具、週轉材料及其他設施；
11．9勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。
11．10除非本合同另有約定，勞務分包人應對其作業內容的實施、完工負責，勞務分包人應承擔並履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。
12、安全施工與檢查
12．1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。
12．2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。因工程承包人原因導致的安全事故，由工程承包人承擔相應責任及發生的費用。
13、安全防護
13．1、勞務分包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程承包人提出安全防護措施，經工程承包人認可後實施，防護措施費用由工程承包人承擔。
13．2、實施爆破作業，在放射、毒害性環境中工作(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，勞務分包人應在施工前10天以書面形式通知工程承包人，並提出相應的安全防護措施，經工程承包人認可後實施，由工程承包人承擔安全防護措施費用。
13．3、勞務分包人在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由勞務分包人提供使用計劃，經工程承包人批准後，由工程承包人負責供應。
14、事故處理
14．1、發生重大傷亡及其他安全事故，勞務分包人應按有關規定立即上報有關部門並報告工程承包人，同時按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。
14．2、勞務分包人和工程承包人對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
15、保險
15．1、勞務分包人施工開始前，工程承包人應獲得發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員生命財產辦理的保險，且不需勞務分包人支付保險費用。
15．2、運至施工場地用於勞務施工的材料和待安裝設備，由工程承包人辦理或獲得保險，且不需勞務分包人支付保險費用。
15．3、工程承包人必須為租賃或提供給勞務分包人使用的施工機械設備辦理保險，並支付保險費用。工程承包人自行投保的範圍(內容)為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
15．4、勞務分包人必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。勞務分包人自行投保的範圍(內容)為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
15．5、保險事故發生時，勞務分包人和工程承包人有責任採取必要的措施，防止或減少損失。
16、材料、設備供應
16．1勞務分包人應在接到圖紙後＿＿＿＿天內，向工程承包人提交材料、設備、構配件供應計劃(具體表式見附件一)；經確認後，工程承包人應按供應計劃要求的質量、品種、規格、型號、數量和供應時間等組織貨源並及時交付；需要勞務分包人運輸、卸車的，勞務分包人必須及時進行，費用另行約定。如質量、品種、規格、型號不符合要求，勞務分包人應在驗收時提出，工程承包人負責處理。
16．2勞務分包人應妥善保管、合理使用工程承包人供應的材料、設備。因保管不善發生丟失、損壞，勞務分包人應賠償，並承擔因此造成的`工期延誤等發生的一切經濟損失。
16．3工程承包人委託勞務分包人採購下列低值易耗性材料(列明名稱、規格、數量、質量或其他要求)：
＿＿＿採購材料費用為：＿＿＿ (單價)
＿＿＿採購材料費用為：＿＿＿(單價)
＿＿＿採購材料費用為：＿＿＿ (單價)
＿＿＿採購材料費用為：＿＿＿ (單價)
16．4工程承包人委託勞務分包人採購低值易耗性材料的費用，由勞務分包人憑採購憑證，另加＿＿＿％的管理費向工程承包人報銷。
17、勞務報酬
17．1本工程的勞務報酬採用下列任何一種方式計算：固定勞務報酬(含管理費)；約定不同工種勞務的計時單價(含管理費)，按確認的工時計算；約定不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。
17．2本工程的勞務報酬，除本合同17．6規定的情況外，均為一次包死，不再調整。
17．3採用第種方式計價的，勞務報酬共計＿＿＿元。
17．4採用第種方式計價的，不同工種勞務的計時單價分別為：
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元。
17．5採用第種方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元；
＿＿＿，單價為＿＿＿元。
17．6在下列情況下，固定勞務報酬或單價可以調整：以本合同約定價格為基準，市場人工價格的變化幅度超過＿＿＿％，按變化前後價格的差額予以調整；後續法律及政策變化，導致勞務價格變化的，按變化前後價格的差額予以調整；雙方約定的其他情形：
18、工時及工程量的確認
18．1採用固定勞務報酬方式的，施工過程中不計算工時和工程量。
18．2採用按確定的工時計算勞務報酬的，由勞務分包人每日將提供勞務人數報工程承包人，由工程承包人確認。
18．3採用按確認的工程量計算勞務報酬的，由勞務分包人按月(或旬、日)將完成的工程量報工程承包人，由工程承包人確認。對勞務分包人未經工程承包人認可，超出設計圖紙範圍和因勞務分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予計量。
19、勞務報酬的中間支付
l 9．1採用固定勞務報酬方式支付勞務報酬的，勞務分包人與工程承包人約定按下列方法支付：合同生效即支付預付款＿＿＿元；
中間支付：
第一次支付時間為＿＿＿ 年＿＿＿ 月＿＿＿ 日，支付＿＿＿ 元；
第二次支付時間為＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，支付＿＿＿元；
19．2採用計時單價或計件單價方式支付勞務報酬的，勞務分包人與工程承包人雙方約定支付方法為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
19．3本合同確定調整的勞務報酬、工程變更調整的勞務報酬及其他條款中約定的追加勞務報酬，應與上述勞務報酬同期調整支付。
20、施工機具、週轉材料供應
20．1工程承包人提供給勞務分包人勞務作業使用的機具、設備，性能應滿足施工的要求，及時運入場地，安裝調試完畢，運行良好後交付勞務分包人使用。週轉材料、低值易耗材料(由工程承包人依據本合委託勞務分包人採購的除外)應按時運入現場交付勞務分包人，保證工需要。如需要勞務分包人運輸、卸車、安拆調試時，費用另行約定。
20．2工程承包人應提供施工使用的機具、設備一覽表見附件二。
20．3、工程承包人應提供的週轉材料、低值易耗材料一覽表見附件三
21、施工變更
21．1施工中如發生對原工作內容進行變更，工程承包人項目經理應提前7天以書面形式向勞務分包人發出變更通知，並提供變更的相應圖紙和説明。勞務分包人按照工程承包人(項目經理)發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；增減合同中約定的工程量；改變有關的施工時間和順序；其他有關工程變更需要的附加工作。
21．2因變更導致勞務報酬的增加及造成的勞務分包人損失，由工程承包人承擔，延誤的工期相應順延；因變更減少工程量，勞務報酬應相應減少，工期相應調整。
21．3施工中勞務分包人不得對原工程設計進行變更。因勞務分包人擅自變更設計發生的費用和由此導致工程承包人的直接損失，由勞務分包人承擔，延誤的工期不予順延。
21．4因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。
22、施工驗收
22．1勞務分包人應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。勞務分包人施工完畢，應向工程承包人提交完工報告，通知工程承包人驗收；工程承包人應當在收到勞務分包人的上述報告後7天內對勞務分包人施工成果進行驗收，驗收合格或者工程承包人在上述期限內未組織驗收的，視為勞務分包人已經完成了本合同約定工作。但工程承包人與發包人間的隱蔽工程驗收結果或工程竣工驗收結果表明勞務分包人施工質量不合格時，勞務分包人應負責無償修復，不延長工期，並承擔由此導致的工程承包人的相關損失。
22．2全部工程竣工(包括勞務分包人完成工作在內)一經發包人驗收合格，勞務分包人對其分包的勞務作業的施工質量不再承擔責任，在質量保修期內的質量保修責任由工程承包人承擔。
23、施工配台
23．1勞務分包人應配合工程承包人對其工作進行的初步驗收，以及工程承包人按發包人或建設行政主管部門要求進行的涉及勞務分包人工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；工程承包人或施工場地內第三方的工作必須勞務分包人配合時，勞務分包人應按工程承包人的指令予以配合。除上述初步驗收、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收之外，勞務分包人因提供上述配合而發生的工期損失和費用由工程承包人承擔。
23。2勞務分包人按約定完成勞務作業，必須由工程承包人或施工場地內的第三方進行配合時，工程承包人應配合勞務分包人工作或確保勞務分包人獲得該第三方的配合，且工程承包人應承擔因此而發生的費用。
24、勞務報酬最終支付
24．1全部工作完成，經工程承包人認可後14天內，勞務分包人向工程承包人遞交完整的結算資料，雙方按照本合同約定的計價方式，進行勞務報酬的最終支付。
24．2工程承包人收到勞務分包人遞交的結算資料後14天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。工程承包人確認結算資料後14天內向勞務分包人支付勞務報酬尾款。
24．3勞務分包人和工程承包人對勞務報酬結算價款發生爭議時，按本合同關於爭議的約定處理。
25、違約責任
25．1當發生下列情況之一時，工程承包人應承擔違約責任：工程承包人違反本合同第19條、第24條的約定，不按時向勞務分包人支付勞務報酬；工程承包人不履行或不按約定履行合同義務的其他情況。
25．2工程承包人不按約定核實勞務分包人完成的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按勞務分包人同期向銀行貸款利率向勞務分包人支付拖欠勞務報酬的利息，並按拖欠金額向勞務分包人支付每日＿＿＿‰的違約金。
25．3工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向勞務分包人支付違約金＿＿＿元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務分包人造成的經濟損失，順延延誤的勞務分包人工作時間。
25．4當發生下列情況之一時，勞務分包人應承擔違約責任：勞務分包人因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向工程承包人支付＿＿＿ 元的違約金；勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時， 勞務分包人應向工程承包人支付＿＿＿的違約金；勞務分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向工程承包人支付違約金＿＿＿ 元，勞務分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經濟損失，延誤的勞務分包人工作時間不予順延。
25．5一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。
26、索賠
26．1工程承包人根據總(分)包合同向發包人遞交索賠意向通知或其它資料時，勞務分包人應予以積極配合，保持並出示相應資料，以便工程承包人能遵守總(分)包合同。
26。2在勞務作業實施過程中，如勞務分包人遇到不利外部條件等根據總(分)包合同可以索賠的情形出現，則工程承包人應該採取一切合理步驟，向發包人主張追加付款或延長工期。當索賠成功後，工程承包人應該將索賠所得的相應部分轉交給勞務分包人。
26．3當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，並有索賠事件發生時有效的相應證據。
26．4工程承包人未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由工程承包人承擔責任的其他情況，造成工作時間延誤和(或)勞務分包人不能及時得到合同報酬及勞務分包人的其他經濟損失，勞務分包人可按下列程序以書面形式向工程承包人索賠：索賠事件發生後21天內，向工程承包人項目經理髮出索賠意向通知；發出索賠意向通知後21天內，向工程承包人項目經理提出延長工作時間和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料；工程承包人項目經理在收到勞務分包人送交的索賠報告和有關資料後，於21天內給予答覆，或要求勞務分包人進一步補充索賠理由和證據；工程承包人項目經理在收到勞務分包人送交的索賠報告和有關資料後21天內未予答覆或未對勞務分包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可；
(5)當該項索賠事件持續進行時，勞務分包人應當階段性地向工程承包人發出索賠意向，在索賠事件終了後21天內，向工程承包人項目經理送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程序與、 規定相同
26．5勞務分包人未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給工程承包人造成經濟損失，工程承包人可按上述程序和時限以書面形式向勞務分包人索賠。
27、爭議
27．1工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不願和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定採用下列第＿＿＿ 種方式解決爭議：雙方達成仲裁協議，向＿＿＿ 仲裁委員會申請仲裁；向有管轄權的人民法院起訴。
27．2發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果：單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同；調解要求停止合同工作，且為雙方接受；仲裁機構要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。
28、禁止轉包或再分包 週記
工程合同 篇3
合同編號：_________
貸款方：_________
借款方：_________
根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________。
第二條 借款金額借款方向貸款方借款人民幣（大寫）_________。預計用款為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
第三條 借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為_________％。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20％
第四條 借款期限借款方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。貸款逾期不還的`部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開户銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以處的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方（蓋章）：_________
貸款方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________
負責人（簽字）：_________
地址：_________
地址：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
工程合同 篇4
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規範中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最後一次出現是在《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款範圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止並沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以説“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建築法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”
建築業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建築市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依託大的建築企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由於轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建築工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，並造成工程質量隱患危及公共安全。基於此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定並未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要採取工程造價評估鑑定來核定工程款，由於鑑定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由於建築工程合同糾紛的複雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑑定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出台了相關的司法解釋，當前，我國建築市場的運作存在大量不規範之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之後並不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由於這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工後他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出台之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建築企業和施工隊因為與發包人沒有合同關係，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款範圍內承擔責任。這一規定的出台，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款範圍內對實際施工人承擔責任。”
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，並形成了事實上的權利義務關係，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關係，在這種情況下，才准許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的'適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建築資質的建築企業和施工隊，通過加強對這些建築企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的範圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對於因勞務分包、承攬、僱傭等法律關係參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關係的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有着實質區別的。
工程合同 篇5
施工單位：_______公司 (以下簡稱甲方)
承包單位：_______有限公司(以下簡稱乙方)
經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將公司xx防水工程委託乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一 、總則
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容：
根據公司xx工程施工聯繫單和設計變更通知單要求，廚衞間防水工程採用聚合物水泥基防水塗膜(1.5厚)，屋面防水工程採用聚氨酯’851’防水塗膜(找平層上作基層處理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：
廚衞間聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。結算時按實際面積結算。
四、質量標準：
乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優良標準，嚴格參照廣東省防水工程新規範標準dbj15-19-97和XX市現行有關標準及甲方要求施工，塗膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任：
1、 甲方責任：
(1)應提前提出施工計劃，並將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
2、 乙方責任：
(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及XX市建設局頒發的.準用證，由甲方現場負責人抽檢合格後使用，必要時由甲方抽送市’建科院’檢驗合格後使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規範施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，並對工程保修三年。
六、付款方式：
本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優良標準後甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保脩金，三年保修期滿後乙方無質量問題，甲方支付餘款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付餘款後，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
代表： 代表：
施工單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
工程合同 篇6
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，雙方就 工程施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內容：詳見招標文件。
4、 工程期限： 日曆日
4．1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元違約金。
4．2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協商，並以書面形式確定：
4．2．1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、 工程承包方式：本工程採用施工總承包，並採用固定總價包乾，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調整（詳見招標文件和投標報價書）。
6、 工程價款：通過公開競標本工程價款（大寫） 元人民幣。
二、合同組成部分：
1、工程施工合同協議條款；
2、甲乙雙方協商一致確定的其他相關書面協議或紀要；
3、招標文件；
4、投標報價書；
5、施工圖紙；
6、工程變更通知單；
7、國家關於工程施工的標準、規範和其它有關技術資料、技術要求。
三、駐工地代表：
1、甲方駐工地代表：
2、乙方駐工地代表：
3、監理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工場地具備開工條件；
1.2外部施工環境協調，內部工程質量、安全、進度管理；
1.3按節點支付工程款；
2、乙方工作。
2.1 工程成品保護、施工場地周圍建築物、地下管線保護；
2.2保證施工場地整潔，遵守建設工程安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負；
2.3 服從甲方項目部和現場監理工程師的.監督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、
合格證、説明書和質保書等並按要求及時進行材料、設備等的報驗。
五、 工程結算及付款方式：
1、付款方式（以招標文件為準）
1．1、根據施工圖，實行總價包乾，單價不調整，施工時工程量有變動的，按規定調整。
1．2、工程量完成 ％，付合同造價的 ％, ；
1．3、工程量完成 ％，再付合同造價的 % ；
1．4、工程竣工驗收再付至合同造價的 ％；
1．5、工程結算辦理完畢再付總結算造價的 ％；
2、工程竣工驗收合格後，雙方按合同約定辦理結算。
六、工程質量及驗收標準：
1、乙方應有關規範施工，並確保驗收；
2、乙方應確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中註明的規格、品牌、產地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求
乙方停工整改、緩發工程進度款，情節嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，並承擔由此造成一切損失。
七、工程保修：
1、保修內容：所施工的全部內容；
2、保修期：土建工程保修一年；水電設備保修二年；苗木綠化管護期一年。
3、保修責任：在保修期間發生由於乙方施工質量或綠化苗木出現的問題由乙方負責維修，並賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經濟損失。
八、違約責任：
1、在乙方提請竣工驗收後，甲方無正當的理由不組織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。
2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償 元遲延付款違約金。
3、乙方未按清單所示的產品（苗木）名稱、型號、規格、品牌、產地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備並要求乙方償付貨款總值 %的違約金。
4、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值 %的違約金，並承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金後和損失費後，不免除其他其繼續按甲方要求完成工程的義務。
5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。
九、合同份數及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙雙方各執貳份；
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收並結清餘款後自行失效。
十、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、根據需要，甲方有權進行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知後7日內書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。
3、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，解決不成交由甲方所在地判決。
4、其他未盡事宜雙方可另行商定。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地 址： 地 址：
法人代表：（蓋章） 法人代表：（蓋章）
或委託人（簽字） 或委託人（簽字）
電 話：： 電 話：
工程合同 篇7
合同編號：_________
甲方(發包人)：_________
法人執照號碼：_________
法定代表人：_________
地址：_________
委託代理人：_________
身份證號：_________
聯繫電話：_________
乙方(承包人)：_________
營業執照號碼：_________
法定代表人：_________
地址：_________
委託代理人：_________
身份證號：_________
聯繫電話：_________
行業准入證號碼：_________
工程設計師：_________
身份證號：_________
施工負責人：_________
身份證號：_________
丙方：_________
社團登記證號碼：_________
地址：_________
法定代表人：_________
聯繫電話：_________
委託代理人：_________
身份證號：_________
合同簽訂地址：_________
根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自願、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：
第一條、工程概況
1.施工地點：_________。
2.工程裝飾裝修面積：_________。
3.工程户型(以房管局登記備案為準)：_________。
4.施工內容及做法(見附件1：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
5.工程承包方式，經商定採取下列第_________種方式：
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其餘部分材料(見附件4及附件5：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。
6.工程期限：
開工日期：_________年_________月_________日;
竣工日期：_________年_________月_________日。
7.工程款：本合同工程造價為人民幣_________元，金額大寫：_________(見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準
1.本工程質量執行國家標準GB50096-1999《住宅設計規範》、GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規範》、GB50210-20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》等相關國家和行業標準。
2.裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB50325-20xx《民用建築工程室內環境污染控制規範》等相關國家、行業和地方標準。
3.其它約定標準(在"是"或"否"對應的"□"中打"√"或填寫其它標準)：
(1)GB/T18883-20xx《室內空氣質量標準》□是□否執行;
(2)_________。
第三條 丙方的責任
1.根據甲方的需要，負責組織不少於_________傢俱備資質的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價，供甲方擇優選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時，丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中，丙方可向甲方提供中立的免費諮詢服務，以協助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案，並在可能的情況下，爭取設計施工單位的免費設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委託設計合同》，約定具體事宜。
2.根據甲方的需要，組織材料供應商為甲方配售建築裝飾材料，同時組織具備資質的.檢測實驗室對以上材料進行免費驗收，確保達到相關國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料，並選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。
材料驗收單位為_________，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程材料委託驗收合同》(合同編號：_________)。
3.根據甲方的需要，組織具備資質的工程監理單位有償為甲方作工程投資、質量、進度等方面的監理和驗收服務。由監理單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委託監理合同》，約定具體事宜。
工程監理單位為_________，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程委託監理合同》(合同編號：_________)。
4.根據甲方的需要，在本工程竣工後，組織具備資質的檢測實驗室對室內環境質量進行有償檢測驗收，以確保達到GB50325-20xx《民用建築工程室內環境污染控制規範》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高於市場平均價。由環境檢測驗收單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委託合同》，約定具體事宜。
環境檢測單位為_________，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委託合同》(合同編號：_________)。
5.對檢測驗收室內環境質量不合格的項目，丙方應督促乙方進行治理或返工，直至達標為止。
6.合理監控工程款，向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責時，按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結餘時，及時同意甲方取走工程結餘款。在施工項目變更時，負責督促甲方補交增加項目對應的工程款或保證甲方能取回剩餘的工程款。在甲乙兩方出現糾紛、甲乙兩方尚未對糾紛達成統一意見並提供有效書面材料時，不得同意甲方提走剩餘的工程款(具體可參見4.1款)。
7.負責與合同有關事項的組織協調工作。當甲方委託丙方組織相關建材配售、工程監理及環境監測單位或委託丙方組織工程驗收時，丙方應及時履行職責，以不影響工期為準。因丙方原因造成工程延期的，責任由丙方承擔。
第四條 甲方責任
1.本合同簽定後_________日內，甲方需將全部工程款項存繳於丙方指定的特約帳户，並由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。
若甲方委託乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存於以上特約帳户。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存於以上特約帳户;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳户提出，須等工程完工後再返還甲方。
本工程款項特約帳户為：
開户名：_________
開户行：_________
帳號：_________
2.開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，並進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工説明文件_________份。
3.向乙方提供施工所需水、電等設備，並説明使用注意事項，水電費用由_________方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。
4.遵守物業管理的各項規章制度，並負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。
5.甲方不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽台門窗的牆體。
(3)在室內鋪貼一釐米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。
6.凡涉及4.5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明，再由房管部門批准。
7.施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衞及消防工作。
8.指派_________為甲方駐工地代表(如有需要)，負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
甲方(簽章)：
時間： 年 月 日
乙方(簽章)：
時間： 年 月 日
