關於保管合同模板錦集十篇

隨着法律觀念的深入人心，關於合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的保管合同10篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

保管合同 篇1

合同編號：

甲 方：

公司註冊地址：

乙 方：

公司註冊地址：

甲乙雙方本着“長期合作、互利互惠、共同發展”的原則，經友好協商達成本協議。乙方為甲方提供 項目的模具設計，模具開發，模具保管。雙方共同承諾，本合同項下的所有業務往來均依據中華人民共和國的相關法律法規的要求。

一、 模具清單與價格：

序號 模具名稱 模具材料 模腔 表面處理 模具單價（RMB） 備註

1

2

3

4

5

總計

總金額（大寫）：

二、模具製作及修改

2.1甲方提供產品零件圖（2D/3D）和工藝圖，由乙方嚴格按照甲方要求製作相應模具，經甲方郵件確認後，乙方按該圖紙製作加工。乙方發現甲方提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.2在模具開發過程中，甲方通知乙方進行的產品結構或工藝變更，除有更換大行位、模仁降面等大面積改模外，乙方免費修改模具，並在一週內修改完成；

2.3乙方提供材料的，乙方應當按照約定選用材料，並接受甲方的檢驗。因乙方生產的模具無法達到甲方圖紙及合格產品的要求，為達到要求進行的模具修改而發生的費用由乙方承擔。

2.4因乙方過錯使模具無法達到甲方最終確認的模具圖紙要求的，由此造成的`甲方工期延誤，乙方須向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。

2.5甲方中途變更承攬工作的要求，造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.6加工工作需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行義務，並可以順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同。

2.7乙方在工作期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作。

2.8乙方完成工作的，應當向甲方交付工作成果，並提交必要的技術資料和有關質量證明。甲方應當驗收該工作成果。乙方交付的工作成果不符合質量要求的，甲方可以要求乙方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。

2.9甲方未向乙方支付報酬或者材料費等價款的，乙方對完成的工作成果享有留置權，但當事人另有約定的除外

三、模具精度及壽命

3.1精度要求：依甲方最終確認的模具圖紙要求的公差為標準 。

3.2模具壽命：模具壽命在 50 萬 次以上，若未能達到設定之壽命,由此而產生的模具維修或模具更新制作費用均由乙方承擔，並承擔由此對甲方造成的所有直接和間接損失。

四、模具製作時間

4.1在本合同簽訂後 天（功能機13天，智能機和平板15天）,乙方須將該批模具T0樣品交由甲方確認（開模日期 ，要求模具TO日期 ）。

4.2如乙方不能按期交付該批模具樣品，乙方應向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。

五、模具驗收及保管

5.1模具驗收：模具T1試模後由甲方模具工程師根據《智科模具驗收表》進行驗收。

5.2模具保管時間：甲方項目停產後由乙方保管三年。保管期滿後由乙方書面詢問甲方處理方式，未經甲方同意，不得私自處理；如需延長或者縮短可以另行協商確定。

5.3在模具被驗收合格後，乙方就應承擔保管責任，並有義務對以上模具進行維修和保養。乙方不得將以上模具轉交第三方保管，但甲方同意除外。乙方未經甲方同意，將以上模具轉交第三方保管，對模具 造成損失的，要承擔因此而造成的所有損失。

5.4乙方應當妥善保管完成的工作成果，因乙方保管不善造成以上模具毀損、丟失的，乙方應當模具實際價格承擔損失賠償責任。

5.5經甲方同意，乙方在使用中，因過錯而造成該批模具損壞，乙方應立即進行維修，使模具能正常使用，並承擔甲方因此而遭受的經濟損失。

六、模具的權利歸屬

6.1該批模具所有權歸甲方所有，甲方可隨時轉移和支配。

6.2乙方不得使用或者許可第三方使用，且不得銷售該製品給第三方，但甲方授權除外。否則一經查實，甲方有權對乙方進行罰款，該罰款為乙方所銷售該製品總銷售額的10倍，最低不能低於10萬元，同時承擔相應的法律責任。

七、付款方式

7.1模具費總金額為 人民幣，此模具量產一年內如未達到150K, 需一次性付清模具。

7.2乙方完成模具後，須將模具圖紙備份給甲方一套（2D/3D）。模具對應的圖紙是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

7.3乙方負責該批模具產品的正常量產，量產達 數量後，乙方承諾將模具費全部返還給甲方。

7.4如因甲方訂單安排調整，需要將模具轉移，乙方需返還部分模具費，計算公式為：已量產數/全返量產數*模具費。

7.5由乙方自身原因無法滿足我司生產要求，並主動要求甲方模具轉移，乙方需返還甲方所有模具費，並需承擔甲方由此造成的一切損失（包括但不限於違約金、訂單損失等），甲方有權停止支付所有貨款。

八、適用法律和爭議解決

8.1本合同的成立﹑履行﹑效力和解釋均適用中華人民共和國法律﹑法規。

8.2本協議項下發生的任何糾紛或爭議，應先由甲乙雙方本着友好互利的原則協商解決。雙方協商解決未果時，任何一方可向甲方住所地（深圳）有管轄權的人民法院提起訴訟。由敗訴一方承擔訴訟費。

九、其他

9.1經甲乙雙方協商一致，可對本協議進行修改和補充，修改及補充的內容經雙方簽字後作為協議的組成部分，與本合同具備同等法律效力。

9.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等的法律效力。

9.3合同期限：本合同有效期始於合同簽訂之日起，至於模具保管期限滿。

甲方： 乙方：

授權代表簽字： 授權代表簽字：

蓋章： 蓋章：

簽約日期： 簽約日期：

保管合同 篇2

寄存人：(簡稱甲方)

住址或法定地址：

聯繫方式：

保管人：(簡稱乙方)

住址或法定地址：

聯繫方式：

為妥善保管__________，經甲乙雙方協商一致，達成本協議。

第一條甲方因遷往外地居住，將下列動產目錄中記載的物品寄託乙方保管，而乙方願依約受寄保管。

第二條本合同所稱保管系不定期限，甲方可隨時請求退還，而乙方亦得隨時返還保管物。

第三條甲方保證對保管物擁有全部合法權利，不存在任何權屬瑕疵。如因任何保管物權屬糾紛或法律行動造成乙方損失的，甲方應負賠償責任。

除依法對保管物採取保全或者執行的以外，乙方應當履行向甲方返還保管物的義務。

第四條寄存人交付保管物時，保管人應當驗收，並給付保管憑證。

第五條保管物中(是/否)有貨幣、有價證券或者其他貴重物品，具體如下：__________。

第六條本保管合同為下列第_______種：

1、無償保管，乙方不得向甲方請求任何名義的費用或補償。

2、有償保管，具體收費標準和支付方式為__________。

第七條乙方在本合同履行期間不得也不得許可他人使用保管物，否則引起的一切責任由乙方承擔。

第八條乙方應當妥善保管保管物。但是，由於保管物的自然屬性導致保管物在保管期間發生的自然損耗，乙方不承擔保管責任。

第九條本件保管物乙方應存置於__________處所，非經甲方同意乙方不得變更保管處所。

第十條保管人不得將保管物轉交他人保管，否則應當對可能造成的保管物損失承擔損害賠償責任。

第十一條寄存人未向保管人支付保管費的'，保管人(是/否)可以留置保管物。

第十二條保管人違約責任：______________________________________________________

寄存人違約責任：________________________________________________________________

第十三條本合同在簽訂和履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按照下列第_____種方式解決：

1、提交__________仲裁委員會裁決。

2、依法向人民法院起訴。

第十四條本合同自合同簽署，並且保管物交付乙方接管時成立。保管物清單見本合同附件。

第十五條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

附件:保管物清單(略)

甲方：

乙方：

簽約時間：

保管合同 篇3

尊敬的審判長、審判員：

內蒙古XX律師事務所接受本案被告XX的委託，並指派我擔任其訴訟代理人。現針對本案提出以下代理意見：

一、本案原告的物品“全部融化”與被告無關。首先，原告舉證的證據保全只説明數量問題，但不能證明是被告的原因導致“全部融化”。因被告提供的是冷庫，且冷庫的常温是零下10度左右。而“全部融化”除非是零度以上。但零度以上的情況除非連續停電幾天，才可能發生。而被告連續每月的電費都在1萬元左右。庭審中，被告舉證證明：自原告九月份將其物品存放在被告處，被告連續交納的電費證明，根本沒有發生過停電的現象。至於發生了租賃場所變更，也是由大冷庫轉變到速凍庫，且都是在大冷庫內發生移動，根本沒有移動到大冷庫的室外。也就是一直在零度以下的環境操作。所以，原告的物品無論如何也不會在被告的冷庫內發生“全部融化”。現原告的舉證也不能證明是因被告的過錯導致“全部融化”。 依據《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第2條：當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。所以，應當駁回原告的訴訟請求。

二、被告是為了原告的利益而變更了存儲場所。《食品安全法》第40條規定“食品經營者應當按照保證食品安全的要求貯存食品”。《冷凍食品物流包裝、標誌、運輸和儲存》標準明確：“冷庫內冷凍食品應按食品類別分區域放置，防止串味與交叉感染，不得與有毒、有害、有異味的物品或其他雜物混存。”本案原告存放的各類水餃、餛飩、羔羊肉，是易變質、易串味的特殊食品，並且沒有向被告説明該物品的性質，也沒有出示相關書面材料來要求被告進行特殊保護。由於大冷庫儲藏的物品種類繁多，性質各異。當被告發現可能會導致原告的物品變質，被告便為了原告的利益，多次聯繫原告，可原告連續四天電話不通，辦公室也無人，發短信也不回。情急之下被告變更了存儲場所，並非原告訴狀中所陳述的事實。所以，被告的行為也屬於無因管理，何況也沒有證據能證明“全部融化”與被告有任何聯繫。因此，原告的訴請與事實不符，不應得到支持。

三、反訴原告的訴訟請求，應當得到支持。《民通意見》第93條規定：“ 沒有法定的`或者約定的義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服務的，有權要求受益人償付由此而支付的必要費用。”本案中，反訴被告存放的物品水餃、餛飩、羔羊肉屬於易變質特殊食品。《食品安全法》等法規都有特別規定，反訴原告對其特殊的食品由大冷庫變更為小冷凍庫房內，即由較差的大環境變更為更好的速凍庫單間小環境，相關冷庫的租金也由每月的600元增加到每月5000元，近兩個月的租金也提高了8800元。此項費用應由受益方承擔。根據《民通意見》132規定：“管理人或者服務人可以要求受益人償付的必要費用，包括在管理或者服務活動中直接支出的費用，以及在該活動中受到的實際損失。”所以，反訴原告提起的反訴是有法可依的，應該得到支持。

綜上所述，“全部融化”的損失無法證明是入庫前還是入庫後。且即便“全部融化”也無任何證據證明與被告有何聯繫。所以，應當駁回原告的訴訟請求。另外，反訴原告的訴訟請求既有事實依據，又有法律依據。懇請人民法院支持反訴原告的反訴請求。依法公正、公平實施法律。

代理人：

二〇一一年十二月五日

保管合同 篇4

合同編號：_________

保管人：_________

寄存人：_________

簽訂時間：_________年_________月_________日

簽訂地點：_________

第一條 保管物

保管物的名稱：_________

性質：_________

數量：_________

價值：_________

第二條 保管場所：_________

第三條 保管方法：_________

第四條 保管物（是／否）有瑕疵。瑕疵是：_________

第五條 保管物（是／否）需要採取特殊保管措施。特殊保管措施是：_________。

第六條 保管物（是／否）有貨幣、有價證券或者其他貴重物。

第七條 保管期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第八條 寄存人交付保管物時，保管人應當驗收，並給付保管憑證。

第九條 保管人（是／否）允許保管人將保管物轉交他人保管。

第十條 保管費（大寫）_________元。

第十一條 保管費的'的支付方式與時間：_________。

第十二條 寄存人未向保管人支付保管費的，保管人（是／否）可以留置保管物。

第十三條 違約責任：_________。

第十四條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條 本合同自_________時成立。

第十六條 其他約定事項：_________。

保管人（簽章）：_________ 寄存人（簽章）：_________

保管合同 篇5

使用及保管人： 身份證號碼：

車輛所有人：

車輛車牌號：

使用時間： 年 月 日至 年 月 日

本所的車輛“含摩托車”是本所工作業務配備的交通工具，由辦公室統一調配指派專人調派使用，並負責保管、保養、檢驗、清潔等，工作人員因公事需要使用車輛，必須事前進行申請預約，登記調派，按照訴訟業務的優先安排。沒有申請預約的，特殊安排，事後補回手續。沒有預約登記，也沒有經同意答覆的一切人員，不得使用。關於車輛的保管、保養、使用等有關事項及規定如下：

一、本所司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理法》及有關交通安全管理的規定安全駕駛，並應遵守本所的相關規定。

二、每車應設置“車輛行駛記錄表”使用前應核對里程錶與記錄表上前一次用車的記錄是否相符。

使用後應記載行駛里程，時間、地點、辦事情況，隨車辦事人員等。辦公室每月不定期抽查一次，發現記載不實，不全或未記載者提出警告，批評，對不聽警告批評者，給予處分，罰款或停止其用車的`權利。

三、每年設置“車輛使用記錄表”每次加油及維修都應記錄

以瞭解車輛受控情況，每月底前把行車記錄表交回辦公室，稽查、核對，對超出正常工作使用範圍的油費、路費以及車輛磨損均由私人負責。

四、使用者必須具有效駕駛證件

使用前必須對車輛進行基本的檢查（如對水箱、油量、機油、煞車油、電瓶、輪胎外觀等）如發現故障或配件失竊或損壞等現象，應立即報告並維修以保證車輛的正常使用，否則最後使用人要對由此引發的後果負責。

五、駕駛人必須嚴格遵守交通規則及嚴禁酒後駕駛

下列情況由駕駛人或保管人負責。

1、無證駕駛

2、未經許可將車借予他人使用

3、違反交通規則，其罰款以及其它一切費用由駕駛者負責

4、酒後駕駛一切責任由駕駛者負責

5、車輛在公務中遇不可抗拒致車禍發生，應先急救傷患人員。並馬上報110中心與保險公司。同時聯絡辦公室協助處理。如屬小事的，可自行處理後向辦公室報告處理情況。

六、如車輛在公務中發生交通事故

造成車輛損壞以及向當事人賠償損失，經扣除保險額後，其差額部分視實際情況由駕駛者與單位按交警出示的“交通責任認定書”進行合理負擔處理（如果是未經批准或私人用車則一切責任由駕駛者負責）。

七、駕駛人不得將公務車開回家或作私用

違者受罰，經批准或公務返回超逾晚上8時例外。

八、車輛不得亂停亂放，應停放停車場或適當的合法位置

任意停放車輛導致違犯交規，損毀，失竊由駕駛人賠償損失。

九、為私人目的借用應先填“車輛使用申請表”註明“私用”經主管核准才能借出使用

使用者應愛護車輛、保證機件，外觀良好，使用後並應將車輛清洗乾淨，交回。在使用過程中發生違規，交通事故等均由使用者負責。

十、車輛保養與維修，應先申請，説明原因經批准方得送修、保養

十一、車輛費用報銷。

每月按行車裏程登記表進行核對，報銷、油費、路費、停車費等。超出核對範圍則由駕駛者負擔。車輛磨損及折舊費按每公里0.6元計算均由駕駛者負擔。

使用及保管人： 車輛所有人：

日期： 日期：

保管合同 篇6

保管人：____________寄存人：____________

法定代表人：_______法定代表人：_______

職務：______職務：______

委託代理人：_________ 委託代理人：_________

地址：____________地址：____________

電話：___________電話：____________

根據《中華人民共和國合同法》的規定，雙方本着平等互利的原則，經過協商，簽訂本合同，共同信守。

一、保管物的名稱：___________________。

二、保管物的數量：___________________。

三、保管物的品種規格：___________________。

四、保管期限：自____年___月___日至____年___月___日止。

五、保管物交付的方法：保管物在交付保管時，保管人應當驗收，確認有無損壞，並當面記錄。寄存人在提取保管物品時，應該當面檢查，是否符合原樣。

六、保管責任：

1.保管物在保管期間發生的損壞，由保管人負賠償責任。

2.寄存人隱瞞保管物自身的缺陷，導致保管期間發生損壞，由寄存人承擔責任。

3.保管人應按照合同規定的包裝外觀、貨物品種、數量和質量，對入庫貨物進行驗收，如果發現入庫貨物與合同規定不符，應及時通知寄存人。保管人未按規定的項目、方法和期限驗收，或驗收不準確而造成的實際經濟損失，由保管方負責。

4.寄存人應當向保管人提供必要的貨物驗收資料，如未提供必要的貨物驗收資料或提供的資料不齊全、不及時，所造成的驗收差錯及貽誤索賠期或者發生貨物品種、數量、質量不符合合同規定時，保管人不承擔賠償責任。

七、違約責任：

（一）保管人的責任：

1.由於保管人的責任，造成退倉或不能入庫時，應按合同規定賠償寄存人運費和支付違約金。

2.對危險物品和易腐貨物，不按規程操作或妥善保管，造成毀損的，負責賠償損失。

3.貨物在儲存期間，由於保管不善而發生貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的，負責賠償損失。如屬包裝不符合合同規定或超過有效儲存期而造成貨物損壞、變質的，不負賠償責任。

4.由保管人負責發運的貨物，不能按期發貨，賠償寄存人逾期交貨的損失；錯發到貨地點，除按合同規定無償運到規定的到貨地點外，並賠償寄存人因此而造成的實際損失。

（二）寄存人的責任：

1.易燃、易爆、有毒等危險物品和易腐物品，必須在合同中註明，並提供必要的資料，否則造成貨物毀損或人身傷亡，由寄存人承擔賠償責任直至由司法機關追究刑事責任。

2.寄存人不能按期存貨，應償付保管人的損失。

3.超議定儲存量儲存或逾期不提時，除交納保管費外，還應償付違約金。

八、違約金和賠償方法

1.違反貨物入庫計劃的執行和貨物出庫的規定時，當事人必須向對方交付違約金。違約金的數額，為違約所涉及的'那一部分貨物的3個月保管費(或租金)或3倍的勞務費。

2.因違約使對方遭受經濟損失時，如違約金不足抵償實際損失，還應以賠償金的形式補償其差額部分。

3.前述違約行為，給對方造成損失的，一律賠償實際損失。

4.賠償貨物的損失，一律按照進貨價或國家批准調整後的價格計算；有殘值的，應扣除其殘值部分或殘件歸賠償方，不負責賠償實物。

九、不可抗力

由於不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況電報通知對方，並應在7天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行理由的有效證明文件。

十、保管費用及付款辦法：

1.在保管物交付保管時，寄存人應先行交付保管費用的___%；

2.在保管期滿，寄存人提取保管物時，應交付其餘保管費用；

3.保管費總額為__________；

4.保管費用一律以______（方式）支付。

十一、爭議的解決方式

凡因本合同產生的或與本合同有關的一切爭議，由雙方協商解決；協商不成的，應______________________________________。

十二、其他約定事項：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。本合同一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

保管人（簽章）寄存人（簽章）

委託代理人（簽字）：______ 委託代理人（簽字）：______

聯繫電話：_________聯繫電話：_________

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________ ___年___月___日___年___月___日

保管合同 篇7

林先生於20xx年2月16日晚去某商場內就餐、購物，將所騎電動自行車放於商場指定的停車棚內，並鎖上後輪鎖和鏈鎖。當晚，電動自行車丟失。從商場監控視頻看出，林先生電動自行車是由兩人以上整體搬動越過商場停車棚朝路外側低矮立柱，裝往小型汽車後備箱盜走。

林先生認為，商場車棚設計不合理，朝路外側立柱低矮，且未設計地鎖框，致使自行車雖上兩道鎖仍面臨被盜的巨大風險，且商場保安疏於巡視，因此商場對他的損失具有重大過失。林先生以保管合同糾紛為由起訴至法院要求商場賠償損失。商場答辯稱，商場停車棚的性質是給顧客提供一個便利措施，而且商場未向林先生收取任何費用，也沒有接收該自行車，更沒有給付林先生任何憑證，雙方沒有形成保管合同，因此不具有保管義務。

【審理】

法院經過審理查明，商場位於半封閉院落內，只有一個門口供顧客出入，且設置了保安崗亭和門杆。另外停車棚朝路外側設置了高約35cm、間隔約20cm的立柱。在案件審理期間，經過法官的調解，最終林先生與商場達成和解，商場對林先生進行了經濟補償。

【爭議】

本案的爭議焦點在於保管合同是否成立以及商場是否構成重大過失。因重大過失需要根據具體案情具體判斷，涉及自由裁量權的行使。針對本案，本文只討論保管合同是否成立。

【評析】

根據《合同法》第365條的規定，保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物，並返還該物的合同。保管合同為實踐合同。實踐合同是指除意思表示一致外，還需要以物的交付為成立要件的合同。

1、意思表示與好意施惠

本案中，被告主張停車棚的性質是給顧客提供的一種便利措施，實際在於主張好意施惠。好意施惠與意思表示的根本區別在於效果意思的有無。效果意思是意思表示三階段(目的意思、效果意思、表示行為)中的第二階段，是指當事人設立法律關係的意圖，也就是所謂的合同目的。好意施惠的雙方當事人之間就其約定欠缺法律行為上的法律效果意思，因此不會發生私法上的效果，屬於獨立於法律關係之外的關係，不受民法調整。例如給陌生人指路，即使指錯了方向，也無需承擔任何法律責任;再如請朋友吃飯，即使沒請，對方也無權要求必須請。

好意施惠與無償合同都具有無償性和施惠性的特點，在實務中常被混淆。兩者實則相差甚巨，權利義務不可同一而語，具體可遵循以下三種判斷規則：

(1)是否具有表示上的效果意思。“表示”是指書面或者口頭形式的表示行為。例如甲驅車駛往A地，乙請求順路搭乘，兩人明確約定成立無償合同，此時自應依從意思自治按合同看待;

(2)利益平衡規則。利益平衡規則源於民法的公平原則。再以乙免費順搭甲車為例，甲本無利益(主要指經濟利益)而言，如果再科以其合同上的義務，自失公允;

(3)交易習慣規則。《合同法解釋二》從空間、行業要素和時間要素對“交易習慣”做出了列舉解釋：

(一)在交易行為當地或者某一領域、某一行業通常採用併為交易對方訂立合同時所知道或者應當知道的做法;

(二)當事人雙方經常使用的習慣做法。交易習慣的認定同樣可以識別當事人的主觀意思。如果施惠者為意思表示時知道或者應當知道而沒有明示排斥交易習慣者，可以推知施惠者願意遵從交易習慣。此時，原來的'好意施惠關係變成無償合同關係。

本案中，停車棚設置的目的遠非“便利措施”所能涵蓋，隱含的巨大作用在於吸引顧客前來商場消費，實際上是一種銷售輔助措施。依據交易習慣規則，如果商場未明示拒絕前來消費的顧客將自行車存入停車棚的行為，就視為已經認可該行為在當事人之間產生法律上的約束力。換言之，商場設立了停車棚實際上是針對不特定的潛在顧客為意思表示。

2、交付行為的認定

法律上的交付分為現實交付、簡易交付、指示交付、佔有改定四種方式。本案涉及現實交付是否完成。對現實交付最通俗的表達是標的物過手，即一手交貨、一手收貨。交付必須有明確的、可以識別的表徵，是否完成的關鍵在於事實上的管領力是否轉移。

本案中，車棚設置在商場所處的一個半封閉的大院內，歸商場所有和管理。商場通過停車棚指導顧客將自行車存入後，實際上已經取得了對自行車的佔有和管理。交付行為已經完成。

綜上，本案保管合同成立。

保管合同 篇8

託管人:_________________

儲户:_________________

根據委託存儲方案和存儲容量，雙方同意簽訂本協議並共同遵守。

第一條儲存貨物的名稱、規格、數量、質量

1. 貨物名稱:。

2. 品種和規格:。

3.數量:。

4. 質量:。

5. 貨物包第二條貨物包裝

1. 存貨人負責貨物的包裝，包裝標準按國家或行業標準執行。沒有上述標準的，在保證運輸、倉儲安全的前提下進行談判;

2. 包裝不符合國家規定或者約定，造成貨物毀損、變質的，由寄存人負責。

第三條保管人應當按照規定或者雙方協商的方式保管。

第四條託管期限:年月日至年月日。

第五條驗收項目和方法:

1. 寄存人應當向託管人提供必要的貨物驗收資料。如果不帶必要的貨物驗收資料或數據不完整或不及時,保管人不得承擔賠償責任的索賠時期的接受錯誤和延遲或貨物的'品種、數量和質量不符合規定的協議。

2. 第三百八十五條保管人應當按照約定的倉儲物的包裝形式、品種、數量、質量驗收倉儲物。第三百八十五條倉儲物與約定不一致的，保管人應當及時通知存貨人。託管人對約定的項目、方式、期限未接受或者接受不準確造成的實際經濟損失，由託管人承擔。

3.驗收期限:國內貨物不超過10天，國外貨物不超過30天。保管人對超過承諾期限造成的損失負責。貨物驗收期限，是指貨物和驗收資料全部交付託管人之日起至出具驗收報告之日止的期間。日期以運輸或郵電部門蓋章或直接收貨日期為準。

第6條(倉儲及出庫程序)倉儲及出庫程序:倉儲及出庫程序應依相關倉儲及出庫規則辦理。沒有規定的，按照雙方約定辦理。進出倉庫時，雙方代表或代理人應在場，檢查後的記錄由雙方代表或代理人簽字。本記錄應視為本協議的有效組成部分，雙方各保留一份。

第七條損失標準和損失處理:按照有關損失標準和損失處理規定辦理。如無約定，由雙方協商解決。

第八條費用結算method______________________________________負擔

第九條違約責任

1. 保管人職責:

1. 因託管人責任造成倉庫提取或者無法入庫的，應當按照約定賠償寄存人的運費，並支付違約金。

2. 危險貨物、易腐貨物，因未按照規定操作或者保管不當造成損壞的，應當承擔賠償損失的責任。

3.因保管不善造成貨物滅失、短少、變質、污染或者損壞的，應當負責賠償損失。包裝不符合約定或者超過有效儲存期限，造成貨物損壞、變質的，不負賠償責任。

4. 託管人交付的貨物未按時交付的，託管人應當賠償存貨人逾期交付的損失;貨物運至錯誤地點的，保管人應當賠償因運至錯誤地點給寄存人造成的實際損失.

保管合同 篇9

一、員工共同考核部分

考核期內其行為是否違反公司行政管理制度，是否違背公司人事聘用制度，考慮可否繼續錄用？

二、專項考核部分

（一）銷量工資：

1、績效工資依據市場工資體系中銷量考核提成比例計算。績效工資的50%年底發放。

2、基本工資：基本工資的25%作為銷量考核工資。按當月區域保管銷量任務完成比例進行計算。

（二）具體考核項目：（基本工資的75%）

1、收貨、發貨、裝貨、理賠執行程序的執行；（佔具體考核項目工資的10%）

2、收貨產品異常書面報於區域經理：（站具體考核項目工資的5%）

3、負責聯絡長途運輸車輛（佔具體考核項目工資的5%）

4、在銷售清單上註明竄品數量、品項；（佔具體考核項目工資的5%）

5、現金銷售流程的執行情況；（佔具體考核項目工資的10%）

6、賒銷流程的執行情況；（佔具體考核項目工資的10%）

7、庫存產品的'按時盤點；（佔具體考核項目工資的10%）

8、分公司財務及時對賬；（佔具體考核項目工資的10%）

9、產品的驗收入庫。（佔具體考核項目工資的5%）

10、產品的出入庫收發；（佔具體考核項目工資的10%）

11、倉儲條件、環境的維護。（佔具體考核項目工資的5%）

12、庫存產品的記賬、報表及傳遞（佔具體考核項目工資的5%）

13、庫存產品外包裝破損及產品變形。（佔具體考核項目工資的5%）

14、庫温的記錄及報告傳遞。（佔具體考核項目工資的5%）

三、能否完成銷售部臨時交代的任務，工作中有無重大過失，作為年底考核工資的基本參照項目。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

保管合同 篇10

根據《中華人民共和國合同法》的規定，雙方本着平等互利的原則，經過協商，簽訂本合同，共同信守。

一、保管物

二、保管場所_________。

三、保管方法________。

四、保管期限

自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

五、保管費用及付款辦法

1.在保管物交付保管時，寄存人應先行交付保管費用的_________%;

2.在保管期滿，寄存人提取保管物時，應交付其餘保管費用;

3.保管費總額為_________;

4.保管費用一律以_________(方式)支付。

六、保管物的交付

保管物在交付保管時，保管人應當驗收，確認有無損壞，並當面記錄。寄存人在提取保管物品時，應該當面檢查，是否符合原樣。

七、寄存人(是/否)允許保管人將保管物轉交他人保管。

八、寄存人未向保管人支付保管費的，保管人(是/否)可以留置保管物。

九、保管期限屆滿，保管人應當將保管物及孳息歸還寄存人。

十、保管責任

1.保管物在保管期間發生的損壞，由保管人負賠償責任;

2.寄存人隱瞞保管物自身的缺陷，導致保管期間發生損壞，由寄存人承擔責任。

十一、聲明及保證

(一)保管人：

1.保管人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.保管人簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對保管人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.保管人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是保管人的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)寄存人：

1.寄存人為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.寄存人簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對寄存人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.寄存人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是寄存人的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

十二、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的`，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

十三、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十四、通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

十五、爭議的處理

(一)本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

(二)本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

1.提交_________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

十六、解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

十七、補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

十八、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自___

_____年______月 ______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

保管人(蓋章)：_______ 寄存人(蓋章)：_______

授權代表(簽字)：_____ 授權代表(簽字)：_____

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________