廣告製作合同書13篇

現今很多公民的維權意識在不斷增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那麼我們擬定合同的時候需要注意什麼問題呢？下面是小編為大家整理的廣告製作合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

廣告製作合同書 篇1

　　甲方：（委託方）

乙方：（承製方）

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的製作、安裝事宜達成如下一致協議：

一、廣告牌製作

1、廣告牌規格：

2、材質：

3、要求：

二、廣告牌安裝安裝地點：

三、工程造價及支付方式

1.廣告牌製作費（即合同總價款）：共計人民幣 元，大寫元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付程款 元，大寫 元。

b.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四、工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全，供乙方使用。

6、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的`安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。如現場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

3、確保施工嚴格按照規定操作，未按規定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。

六、關於驗收

1、乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。

七、違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部製作作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、在本廣告的製作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、本廣告安裝製作完畢後，因不可抗力的因素如重大自然災害（颶風、地震、高空墜物等）、安裝建築物本身質量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。

3、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程專案保修壹年。人為損毀乙方不負責保修。

2、 保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

十、本合同除簽章部分外，均為列印，手寫、塗改無效。

十一、未盡事宜雙方協商解決。

十二、本協議自簽訂之日起一年後自動失效。

十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

聯絡電話： 聯絡電話：

年 月 日 年 月 日

廣告製作合同書 篇2

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律法規規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，訂立本合同。

第一條：安裝地點和數量、規格

乙方為甲方設計、製作、安裝的戶外廣告位於 ;數量為 塊，規格為 。

第二條：合同金額及支付方式

本合同金額為 元(￥ 元)，乙方採用包工包料形式設計、製作，並負責安裝。乙方按照要求，於 月 日前完成所有工作，甲方驗收後以轉賬方式支付給乙方。

第三條：雙方權利義務

(一)甲方權利義務

1、甲方有權指定施工地點並按照約定，驗收乙方的製作和施工質量。

2、甲方負責提供廣告內容，並保證內容的合法合規性。

3、甲方按約履行付款。

(二)乙方權利義務

1、乙方負責辦理設定、釋出廣告所需的相關報批手續，負責協調好甲方戶外廣告的施工位，不受當地有關方面或村民無端干擾。

2、在製作安裝中的安全問題、質量問題、非甲方原因的進度遲緩問題等由乙方負責。

3、乙方應保證戶外廣告正常使用在 年以上。

第四條：違約責任

(一)甲方違約責任

1、甲方逾期付款的，按同期銀行活期利率向乙方支付違約金。

2、由於甲方提供內容違反國家法律法規造成的罰款，由甲方負責賠償由此帶來的損失。

(二)乙方違約責任

1、乙方製作的戶外廣告不符合本合同約定標準的，除負責無償返工直至符合本合同約定標準外，還應提供本合同約定總價的10%向甲方支付違約金。

2、乙方未在合同約定的工期內完成製作義務的，每逾期一天，應向甲方支付本合同約定總價的`千分之五的違約金。

3、因乙方的原因在製作、安裝、維護過程中，造成自身、他人的人身傷害和財產損失等事故，由乙方承擔賠償責任。

4、乙方不得將本合同項下的義務全部或部分轉讓或委託他人執行，否則一經發現，甲方有權單方解除合同。

第五條：爭議解決方式

本合同履行過程中發生爭議，可由雙方協商解決，如協商不成可依法向所在地人民法院提起訴訟。

第六條：其他

本合同一式三份，雙方各執一份，甲方上級公司留存備查一份。

甲方(印章)：

乙方(印章)：

授權代表簽字：

授權代表：

簽字

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

廣告製作合同書 篇3

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：吳江非凡銅字標牌廠（以下簡稱乙方）

經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。

一、合同內容

1．產品名稱： 不鏽鋼背加亞克力發光精品字

2．產品規格： 字型（黑體） 41.5cm×8個

標誌 61cm×4個

3．質量要求： 無縫焊接精品字型、304不鏽鋼（K8鏡面）、厚度0.1cm、折邊4cm、 2cm厚亞克力水晶板外蓋、戶外變壓器電源、防水LED食人魚燈（燈光方面質保一年）

二、合同金額:

共計人民幣(大寫)：___肆仟叄佰伍拾柒元整____ （小寫）：_____元___

三、付款方式

1、本合同簽訂後，甲方先支付合同總額40%，即人民幣￥__元整(大寫：__壹仟柒佰肆拾叄元整）

2、專案結束後甲方向乙方支付合同60%餘款，由德邦物流代收，即人民幣￥__元整(大寫：仟陸佰壹拾肆元整)。

四：責任與義務

1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。

2．乙方需在規定時間（____年__月__日前）完成。

3．甲方根據乙方需要提供相關資料，並承擔因版權、文責所引發的'法律責任和經濟糾紛。

五、乙方需按承若該製作字型質量質保壹年，保修期內乙方應無條件的負責產品的維修，如人為或不可抵抗因素損壞不在保修範圍之內。

六、其他條款

合同簽定後，如有單方面違約，全部責任將有違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致後，行簽約補充合同。

七、其他事項：製作時請乙方注意質量細節等問題

八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

代表簽名： 代表簽名：

身份證號碼： 身份證號碼：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

日期： 日期：

廣告製作合同書 篇4

甲方：

乙方：

（以下簡稱甲方、乙方）

乙方受甲方委託，根據《中華人民共和國合同法》等相關法規為甲方製作標識工程專案，為了明確雙方責任和義務，經雙方協商達成如下協議，以便共同遵照執行。

第一條：工程專案）製作內容、工藝、質量要求

一、工程（專案）名稱：荊州AA城小區標識系統

二、工程（專案）實施地點：荊州AA城

三、製作內容及規格數量：詳見《廣告標識製作合同附件1》及《環境標識及指向系統》

四、工藝及質量標準：

1、採用材料要求：詳見《環境標識及指向系統》

2、質量標準：乙方必須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工圖紙、《環境標識及指向系統》及行業相關工藝要求製作施工。乙方應提供樣品交甲方儲存並驗收。

第二條：工程（專案）製作工期

工期：以收到預付款之日起，20xx年3月15日完成門棟號、單元號、門牌號、信報箱製作安裝完工，戶外20xx年3月18日製作安裝完工。若因甲方付款、文字稿件、安裝地點確認延誤等（如遇停電、停水及天氣等不可抗拒因素，經甲方簽字認可後，工期可順延）

第三條：工程（專案）總造價及付款方式

1、本合同暫定總價為107871.00（大寫金額為拾萬柒仟捌佰柒拾壹元整）

2、本合同為單價包乾合同，包設計包材料包安裝包運輸包售後等一切相關費用，具體單價及材料規格、款式、材質等要求見本合同附件《環境標識及指向系統》。

3、決算方式：本合同為暫定總價，實際決算總價為各專案單價乘以各專案數量的總和，所發生的工程量以現場簽字為準。

五、付款方式

1、合同簽訂之日，甲方向乙方支付標識專案工程暫定總價5%作為預付款。

2、乙方按合同附件要求及暫定數量製作完畢後，通知甲方到乙方工廠對產品進行產品驗收，甲方驗收合格後，甲方十日內向乙方支付至本合同暫定總價的45%，款至乙方銀行帳戶後，乙方即打包運往甲方指定安裝地點進行安裝。

3、乙方安裝完畢後，甲方在三個工作日內組織對安裝工作進行驗收，驗收合格後，甲方在十日內辦理本合同決算並按本合同決算金額支付至本合同決算金額的95%。

4、本合同決算金額5%作為保脩金，保修期滿後付清。

第四條：雙方責任及義務

一、甲方負責在工程確認圖上簽字確定，一經簽字，不得隨意更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸，若甲方需變更應根據改動工作量，應按本合同決算辦法相應增加或減少相關費用。

二、甲方負責乙方在甲方施工期間提供水、電義務，並負責協調現場，確保乙方施工 場地要求。

三、甲方負責滿足乙方現場施工暢通，不發生影響施工現象，若應現場影響施工工期，經甲方書面認可後，工期可予以順延。

四、乙方負責嚴格按甲方簽定的圖紙及提供的樣品施工，不得更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸，若乙方自行變更，或乙方工程質量不合格，由乙方修改，直至達到合同約定的質量標準，若經乙方修改二次後仍不合格，甲方有權解除合同並要求乙方承擔違約責任。

五、乙方應按甲方要求的安裝點組織施工，一經安裝完畢，立即通報甲方驗收。

六、乙方在甲方施工期間，負責愛護甲方設施、裝置及提供的'物品，若有損壞由乙方負責賠償。

七、乙方在甲方施工期間負責確保對甲方外部環境安防措施，若因施工造成對甲方安全事故，由乙方負責賠償。

八、乙方負責在甲方施工後的現場清理工作，對必須破壞施工所造成的原貌進行修復工作。

第五條：驗收、保修與維修

本工程（專案）保修期為壹年，保修期自竣工驗收合格之日起計，費用由乙方負擔，乙方負責終身維修，收取成本費。乙方在接到甲方維修通知24小時內響應，否則視為違約。

第六條：違約責任

甲乙雙方必須嚴格履行合同，若甲方不按期付款，應按最高人民法院的規定承擔逾期付款滯納金，若乙方不按合同約定的工期完成全部工程，應按日支付工程總額的萬分之五的逾期違約金。

第七條：其他約定

一、本合同含《廣告標識製作合同附件1》及《環境標識及指向系統》，壹式捌份，甲方執柒份，乙方執壹份具有同等法律效力。未盡事宜，經雙方協商解決，並可簽訂補充協議，補充協議與合同正本具有同等法律效力。

二、因本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向甲方所在地法院申請裁決。

三、工程熱線：XXXXXX 聯絡人：Z小姐

甲方： 乙方：XXE廣告標誌發展有限公司

簽約人： 簽約人：

電話: 電話:

日期： 日期：

廣告製作合同書 篇5

定做方:(甲方):

承攬方:(乙方):

根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同法》及國家相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方製作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同，以資信守。

一、承攬方式及範圍

本合同承攬方式為以下第

1.本工程由定作方根據承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包製作、包安裝、包質量、包工期，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

2.本工程採用包工、包料、包製作、包安裝、包質量、包工期、包安全,乙方採用以固定總價包乾形式進行包乾，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

二、總費用及付款方式

1、本合同總費用￥：____，大寫：元整。

2、甲方在本合同簽訂後待全部工作完成且通過甲方驗收合格後部付清全部款項。乙方收到上述款項後，應當給甲方開具正式發票，開具相關稅票的費用由乙方負責。

3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發票。

三、製作材料及要求、價格明細、成品規格

見附件1(在此附件中標明以上標題各款內容，材料提供方，並在頁尾加雙方簽章)

四、製作安裝時間:

乙方應在____年____月____日之前製作安裝完畢，雙方應在____年____月____日之前驗收完畢。

五、驗收流程

1.製作標準:乙方必須按照經甲方確認的製作工藝及材料進行製作安裝,如製作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。

2.製作安裝:甲方根據乙方提供的製作原材料的工藝標準驗收,並由乙方安全可靠的`安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。

六、雙方責任

1.用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調換或補齊，完成定做任務後原材料有剩餘的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除合同，並由承攬方承擔相應的損害賠償責任。

3.甲方按本合同的的規定,按期如數向乙方支付廣告製作、安裝費。

4.乙方必須按本合同的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝製作工程。

5.承攬方對定製物保修期為年。保修期限內發生質量問題，承攬方應在得到定作方通知後24小時內負責修復或退換。保修期內招牌由於質量問題導致定作方損失的，定作方有權向承攬方追償損失。

七、違約責任

1.甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,每天違約金按照總額1%累計計算。

2.乙方應按合同的規定時間完成製作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。

2.合同生效後,甲方無正當原因要求終止或解除合同,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。____

3.乙方不得向第三方洩露、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同規定的承攬專案,否則甲方有權向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

八、解決爭議的方法

凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.如若終止合同,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。

2.由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

3.本合同在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本合同的職責後,本合同即自行終止。

4.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。

5.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。

6.其它約定。

甲方(蓋章)：

委託代理人：

公司地址：

電話：

傳真：

開戶銀行：

乙方(蓋章)：____

委託代理人：

公司地址：____

電話：

傳真：____

開戶銀行：

廣告製作合同書 篇6

甲方：

乙方：

經彭集街道辦事處研究決定，現將本轄區內的.路燈杆廣告箱懸掛位租賃給乙方，經雙方協商同意簽訂如下合同：

二、租賃期限：從年月日至年月日止，租賃期為年。

三、租賃方式：乙方向甲方提供廣告內容，甲方負責廣告箱的設計、製作、懸掛、及維護。

四、租賃費：單價元/根/年。總價元。

六、雙方權利及義務：

1、廣告內容要求乙方必須到相關部門備案，甲方只負責廣告箱的設計、製作、懸掛。出現一切侵權問題，責任由乙方承擔，甲方概不負責。

2、如因上級重大規劃變動，需要更換或撤除廣告箱，乙方應無條件服從。

3、乙方必須按規定及時足額交納租賃費，否則，甲方可單方面終止合同，後果由乙方自負。

4、租賃期滿，乙方享有優先續期租賃權。乙方若續租，應提前一個月向甲方提出續租要求，及時與甲方續簽租賃合同，並按合同規定，按時足額繳納租賃費，否則，甲方另行招標。

本合同雙方簽字之日起生效，本合同一式三份，甲乙雙方各一份，城建辦一份。其他未盡事宜，由雙方另行協商解決。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

廣告製作合同書 篇7

發包方：___________

承包方：___________

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自願、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋廣告牌(以下簡稱廣告牌)的基礎、製作、安裝及售樓處節日包裝事宜達成如下一致協議。

第一條工程名稱及內容

2、工程內容:廣告牌基礎施工、製做、安裝、維護，廣告噴繪製做安裝、維護,彩鋼圍擋製作安裝、維護，出入口大門及大門框架製作安裝、維護以及場地平整。

第二條工程地點

第三條工程結算及支付方式廣告牌製作同

1、結算及承包方式：

廣告牌製做採用固定單價合同。圍擋廣告牌(含噴繪布製作、安裝、維護、基礎.)365元/平方米(大寫：叄佰陸拾伍元/平方米)。彩鋼圍擋231元/平方米。出入口大門2個(製作、安裝、維護)鋼架鋁塑板框及鐵皮大門685元/平方米。場地平整1.8元/平方米。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。

本專案以包工包料方式委託乙方製作、安裝。

2、支付方式：

A、本合同簽定完畢後,甲方向乙方支付總價款的30%工程款。

B甲方在乙方將基礎做完材料進廠後支付30%工程款。

C、甲方在廣告牌整體安裝完畢(框架及鍍鋅鐵皮安裝到位)後10日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，扣除實際結算總額的3%做為工程質量保證金，餘款甲方須在結算後10日內支付給乙方，質量保證金在保修期後一次性付給乙方，如一年內甲方自行拆除，自拆除之日三日內一次性付給乙方。

第四條工期及質保期

基礎及牌面工程期限為30天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。本工程質保期為一年。

如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。

第五條雙方責任

甲方責任：

1、負責工程的前期審批。

2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。

3、提供現狀施工場地，基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業。

4、負責施工現場雜物移動。

5、按本合同第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方責任：

1、嚴格按照合同約定工期製作、安裝完畢。

1、工程名稱：小區工地圍擋廣告牌製作安裝。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。

3、如現場條件與原定方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

4、負責按質按量完成合同所約定的專案內容，如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;

5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的'移交地方司法部門追究其法律責任。

6、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔。

第六條關於驗收

鋼結構配件安裝完工後即為保修期開始;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

第七條違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。

3、乙方應保證工程質量，結構牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準。

4、未經乙方允許，距廣告牌基礎兩米範圍內嚴禁任何挖掘作業，因挖掘作業造成的質量問題，乙方不承擔任何責任。

第九條本合同自簽訂之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向唐海人民法院提起訴訟。

第十條工程總造價、

施工圍擋製作、安裝、維護;廣告牌噴繪製作、安裝、維護;出入口大門製作、安裝、維護;場地平整;共計:1129271元，人民大寫：壹佰壹拾貳萬玖仟貳佰柒拾壹元整。

甲方：___________(蓋章)

法人/授權代表：___________(簽字)

開戶行：___________

賬號：___________

日期：____年____月____日

乙方：___________(蓋章)

法人/授權代表：___________ (簽字)

開戶行：___________

賬號：___________

日期：____年____月____日

廣告製作合同書 篇8

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本著自願?平等?互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守?

一?專案名稱和地點

1?專案名稱:型廣告塔座

2?工程地點:

二?工程內容:

1?依據甲乙雙方確認的_______施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆(___色),工程做法及選材標準詳見施工圖?委託加工數量為《________》型廣告塔座?

2?乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸?安裝.?面板?馬道?基礎?燈具由乙方自理?合同生效後,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)?

三?承包方式和造價:

《_______》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:_____)?合計人民幣____元,大寫:______元整;

本專案由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.?

四?工程價款支付?結算方式:

付款方式:合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:____元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%,計人民幣____元(大寫:_____元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元(大寫:_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫:___元整)座廣告塔共計____元(大寫:_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫:____元整),滿一年後七天內,甲方負責與乙方結清餘款?

五?工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天?

六?雙方責任

(一)甲方責任

1?甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批准手續不全,施工期間遇到城管以及其他監察機關的.糾察時,甲方負責協調至正常施工止?協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人_元計,工期相應順延?

2?開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現場20米以內,由乙方負責其電費?甲方協助乙方選好材料堆放場地?

3?原材料堆放場地如為有償佔用,由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關?

4?甲方派駐工地代表,對工程進度?工程質量進行監督,辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜?

5?甲方應按本合同及時拔付工程款項?如工程款不能及時到位,工期相應順延?造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失?施工人員誤工每人每天元?

6?甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收?

7?如甲方未按合同約定期限支付餘款,甲?乙雙方經協商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止?

(二)乙方責任

1?乙方負責按質按量完成合同所約定的專案內容,並確保廣告塔(牌)結構安全性?廣告牌設計基本風壓為/2(抗風設計值為級)?廣告塔質保期為年,保修期為年,在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞,經檢驗屬於配件質量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確係乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任?

2?由於乙方原因,未能在合同規定的時間內完工,每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失?

3?乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任?

4?施工中出現的問題由甲?乙雙方協商解決?如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨?雪等)或停電原因,工期順延?

5?工程質量驗收:以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據?工程質量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程,故視為驗收通過?

6?非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款?

7?在保修期內,乙方首年對廣告塔維護?保養一次,費用由乙方承擔?以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護?

8?保修期內,乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質量合格?

七?違約責任:如果甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決;協商不成時,由該工程所在地人民法院裁決?

八?附件:

《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

甲方：

乙方：

時間：

廣告製作合同書 篇9

甲方：______________

乙方：______________

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其他法律、法規之規定，現就濰坊博鰲國際印刷包裝城沿街商業樓頂層鋼結構、廣告牌的製作安裝事宜達成如下協議。第一條：鋼結構、廣告牌製作、安裝

1、規格：

2、廣告牌：

3、以雙方簽字確認的施工圖紙為準安裝地點：

第二條：工程造價及支付方式

1、鋼結構、廣告牌製作安裝費(即合同總價款)：暫按乙方出的預算，共計人民幣大寫：

2、具體工程量按實結算。支付方式：

（1）合同簽訂之日，甲方向乙方支付總價款的30%作為預付款；

（2）工程過半，甲方向乙方支付總價款的30%作為進度款；

（3）工程安裝完成驗收後，甲方向乙方支付總價款的37%，餘3%作為該合同的工程質量保證金，兩年內付清。

第三條：工程期限

自合同簽訂甲方預付工程款之日起60天內完成製作、安裝，並通過驗收。如遇不可抗力因素工期順延。第四條:雙方權利和義務

甲方:

1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。

2、按本合同第二條規定結算鋼結構、廣告牌的製作安裝費用。

乙方：

1、按照合同簽訂的'日期內製作安裝完畢並通過驗收。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

3、須提供有設計資質的單位做出的抗風荷載的計算書。

4、提供工程驗收必需的原材料檢驗報告、複驗報告、材料合格證等相關資料。

5、服從現場建設單位、監理單位和總承包單位的監督管理。

第五條：關於驗收

1、乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。

2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告牌製作安裝應當牢固，抗風力應達到八級。

第六條、關於施工安全

1、乙方須自己採取可靠措施保證施工過程中的人身安全、材料安全以及保證沿街商業樓的結構安全。

2、若因乙方安全措施不到位或對工人的安全教育不到位，所發生的安全事故，一切後果由乙方承擔。

3、因設計原因或施工質量造成的人員、財物、建築物的傷害，由乙方一併承擔。

第七條、違約責任：

1、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按本合同第三條按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。並有權就實際情況要求加甲方繼續支付部分或全部的製作費。

第八條、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程專案整體質保兩年。保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

第九條、爭議解決方式：

濰坊市中級人民法院第十條、合同生效時間

雙方簽字蓋章後生效

第十一條、本合同一式六份，雙方各執三份

甲方：（蓋章）______________

法人/授權代表（簽字）:______________

聯絡電話：______________

日期：______________

乙方：（蓋章）______________

法人/授權代表（簽字）:______________

聯絡電話：______________

日期：______________

廣告製作合同書 篇10

甲方：（委託方）---------------

乙方：（承製方）---------------

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據相關法律、

法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的製作、安裝事宜達成如下一致協議：

一、廣告牌製作

1、廣告牌規格：

2、材質：---------------

3、要求：---------------

二、廣告牌安裝

安裝地點：---------------

三、工程造價及支付方式

1.廣告牌製作費（即合同總價款）：共計人民幣--------- 元，大寫--------元整。

2.支付方式：---------------

a.合同簽訂時甲方預付程款-------- 元，大寫 --------元。

b.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四、工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責提供施工現場的水、電等設施齊全，供乙方使用。

6、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行製作、安裝。如現場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

3、確保施工嚴格按照規定操作，未按規定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。

六、關於驗收

1、乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。

七、違約責任：

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延

2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到相關標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部製作作費。

八、因廣告所產生的`責任的承擔：

1、在本廣告的製作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、本廣告安裝製作完畢後，因不可抗力的因素如重大自然災害（颶風、地震、高空墜物等）、安裝建築物本身質量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。

3、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛與乙方無關。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程專案保修壹年。人為損毀乙方不負責保修。

2、 保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

十、本合同除簽章部分外，均為列印，手寫、塗改無效。

十一、未盡事宜雙方協商解決。

十二、本協議自簽訂之日起一年後自動失效。

十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）--------------- 乙方：（蓋章）---------------

聯絡電話：--------------- 聯絡電話：---------------

20xx年XX 月XX 日 20xx年XX 月 XX日

廣告製作合同書 篇11

甲方：_______________________（以下簡稱甲方）

乙方：_________廣告傳播有限公司 （以下簡稱乙方）

經雙方充分協商，根據《______________》相關規定，特簽署本協議。

一、 協議內容

1．___________________________ 質量要求：________________________

2．___________________________ 質量要求：________________________

3．___________________________ 質量要求：________________________

二、協議金額

共計人民幣（ 大寫 ）_____________________（小寫 ）____________________

三、付款方式

1．本協議簽訂後，甲方支付協議總額的_______%，即人民幣￥___________元（ 大寫：__________________元整）。

2．專案結束後甲方向乙方支付協議餘款， 即人民幣￥______________元整（大寫：_____________________元整）。

四、責任與義務

1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。

2．乙方需在規定時間（______年____月____日前）完成，並送交甲方簽字認可。

3．甲方根據乙方需要提供相關資料，並承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。

五、產權約定

甲方將委託設計的所有費用結算完畢後才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利；甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

六、違約責任

因設計和製作工作具有很大的`特殊性，在經過大量調研工作的同時更需設計師的精心創作，乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行協議，因此，甲方如提前終止協議，預付款乙方不予退還。

七、其他事項

八、甲乙雙方如因履行本協議發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本協議壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章協議一份，均具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：______

地址：______________

電話：______________

傳真：______________

日期：______________

乙方（蓋章）：______

代表簽名：__________

地址：______________

電話：______________

傳真：______________

日期：______________

廣告製作合同書 篇12

廣告客戶中代理單位（甲方）：廣告製作單位（乙方）：甲乙雙方為明確雙方權利義務，便於雙方互相監督、共同遵守，本著平等、互利的原則，根據《中華人民共和國經濟合同法》、《廣告法》中有關規定，經雙方協商、特制定以下條款：

一、工程專案：甲方委託乙方於在地區（路線）釋出製作牆體廣告實施工程。

二、專案價格：牆體廣告執行價格為元/平方米，工程預計平方米，工程金額預計即人民幣元（大寫）元整，工程總造價以實際製作為準。

三、工程內容要求：乙方須按甲方簽字認可的牆體廣告樣稿的任何內容、色彩及圖案。（樣稿見附件）。

四、工程期限：乙方收到甲方預付款後天內完成此項工程，預計為 年 月 日至 年 月 日；雨、雪等無法抗拒的自然因素或特殊情況除外。

五、若因出現雨、雪等自然因素或特殊情況，且使合同無法履行，受阻礙的一方發生情況後2日內通知另一方；若甲方對牆體廣告提出改動意見，應書面通知乙方，乙方實際變更量預以追加費用。

六、付款方式：合同簽定後，甲方應在該工程進行前將工程總造價的%作為預付款，即人民幣元大寫元整，付於乙方。待乙方將工程製作完一半時，甲方再將工程總造價的.30%即人民幣（大寫）元

整，付於乙方；乙方將全部工程完工，甲方當天內將該工程中所有剩餘款項即人民幣元大寫元整，付於乙方。（1、現金

2、轉賬）

七、驗收方式：（1）照片驗工：乙方送報工程反饋單（含詳細地址、照片、面積等）作為驗收依據；（2）由甲方對部分地區進行實地抽查；（工程驗收的費用由甲方承擔。）

八、驗收期限：由該工程竣工之日起，不能超過天，否則視甲方違約，並視為驗收合格。

九、特別約定：因該廣告媒體的特殊性，（1）允許總工程量增減，最後以實際工程面

積結算；（2）廣告規格固定時允許實際旗工中規格適當變動，但每塊廣告面積不得低於規定面積；（3）允許總工程量的1-5%為流動量，即此有可能被第三者履蓋，乙方不但任何責任，（4）若甲方未如約付款，乙方不對廣告發布後的質量問題承擔任何責任，並視甲方違約。

十、甲方應提供相關合法證件（如營業執照、商標註冊證、產品合格等），否則因此引起糾分由甲方承擔。

十一、違約責任：甲方在驗收時間內對工程驗收如發現質量問題，乙方必須在兩週內修復，在兩週內沒有修復則視為乙方違約；或甲方未按此合同約定的形式付款給乙方，乙方有權停止畫面施工，並視為甲方違約。甲乙雙方如有一方違反協議中條款，違約方應向對方償付工程總造價的%違約金。

十二、廣告保質期為個月，保質期內乙方對釋出廣告免費維護。

十三、其它事宜雙方協商解釋。

十四、本合同一式二份，雙方各一份。雙方代表簽字蓋章後生效，驗收及工程款結算後失效。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

聯絡方式：聯絡方式：

年 月 日 年 月 日

廣告製作合同書 篇13

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： 廣告 （以下簡稱乙方）

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的製作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告牌製作

1、廣告牌規格 ：

2、材質：

3、要求:

二：廣告牌安裝

安裝地點：

三：工程造價及支付方式

1.廣告牌製作費（即合同總價款）：共計人民幣 元，大寫 元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

b.製作安裝完成後，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

四： 工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設定、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

3、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

6、按本合同規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方：

1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內製作施工並安裝完畢。

2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報

第1頁（本合同共2頁，蓋騎縫章）

請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六：關於驗收

1. 乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2. 工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任：

1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3. 乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的製作費。

八、因廣告所產生的責任的承擔：

1、 在本廣告的製作、設定過程中，如因乙方原因造成第三人的`人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由於商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程專案鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

2、 保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方： 乙方：

（蓋章） （蓋章）

法人/授權代表（簽字）： 法人/授權代表（簽字）：

聯絡電話： 聯絡電話：

年 月 日