產品製作合同(精選10篇)

在當今不斷髮展的世界，合同對我們的幫助越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什麼嗎？以下是小編收集整理的產品製作合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

產品製作合同1

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

身份證號碼：

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產專案發、承包工作的順利進行，根據本專案的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、專案名稱：

二、專案地點：

三、承包範圍：

四、專案內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包範圍內的原材料、在製品、產成品的轉運等屬承包範圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費（勞務費）清包。

2、乙方承包範圍內的專案實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期：20xx年月日，專案必須在20xx年月日全部生產完畢併合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的.情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

（一）過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

（二）繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

（三）繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

（四）繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格後，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢後15日內，甲方支付剩餘15%專案款（也可當月驗收合格後在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付）。

2、其餘5%保脩金，自專案結束驗收合格之日起滿60日後10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先徵得甲方公司總經理同意方可結算。

九、專案質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規範、公司生產計劃要求生產（不含試製產品），否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工後的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、專案進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作裝置故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批准後方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的專案進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完專案款項中扣回並保留追償權利。

3、負責提供的生產用裝置安拆和除錯維修工作。乙方未經允許擅自改動機電裝置設定或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

產品製作合同2

甲方：_______________ (以下簡稱甲方)

乙方：_______________ (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》相關法律法規，甲乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方

在甲方指定位置製作安裝廣告牌工程一事，達成一致，簽訂本合同。雙方一致同意按以下條款執行：

一、專案概況

專案名稱：

工程地點：廣告牌製作合同

二、付款方式及時間

1.本專案總造價為 (大寫人民幣： )。詳見後附報價單。

2.工程竣工驗收並辦理工程決算後____日內一次性付清本專案總造價。

3.工程結算：工程量按實際完成數量計算，單價按附件報價單的單價結算，其餘費(稅)按附件報價單的相關費(稅)率進行結算。

4.專案安裝完工時限：簽訂合同後二十個工作日完成(因自然因素順延)。

三、交貨、安裝運輸

1.乙方應於合同簽訂之日起 20 天之內完工。若由於甲方原因導致乙方無法正常安裝，

乙方完成時間順延。

2.乙方應按照要求加工製作成品，運輸至甲方指定地點，並負責成品的安裝。運輸及安

裝費用由乙方承擔。

3.乙方製作安裝過程中所需的場地、水電及所有發生的施工能源費用由甲方提供，若因

以上原因導致施工延期乙方不承擔任何責任，若產生費用均由甲方承擔。

4.乙方在工程完成後，以書面形式通知甲方進行驗收，甲方自收到書面驗收通知之日起五個工作日內完成驗收，並於驗收合格後簽字確認;甲方接到驗收通知五個工作日內，未組織驗收的，乙方則視為驗收合格。

四、甲方的權利、義務

1.甲方應負責通知乙方具體安裝地點，協調現場安裝、驗收等事宜。

2.甲方應按照合同規定及時支付本專案費用。

3.甲方應及時確定乙方製作的廣告牌效果圖，乙方按效果圖為準安裝(實際安裝效果和

效果圖大概在80%)確認後不得隨意更改，若因甲方原因更改制作，造成的費用由甲方承擔。

五、乙方的權利、義務

1.乙方製作的產品質量應達到合同規定的要求，若達不到合同約定的質量和規格要求，

乙方要承擔一切返工費用。

2.若該工程專案需要各部門報備手續由乙方協助辦理，甲方承擔主要責任。

3.施工過程中的安全問題由乙方負責。

4.乙方有權向甲方收取本專案相關費用並提供相等金額的稅務發票給甲方。

六、售後維修：

1.保修期為________年由甲方通知之時起48小時內到達現場及時維修完畢。

2.保修期內，若由於不可抗拒因素和人為破壞因素導致的故障不在保修範圍內，乙

方按成本費用收取維修費。

七、違約責任

1.甲乙雙方均應認真履行本合同所有條款，如一方違約造成對方不能履行合同或給對方造成損失的，則由違約方承擔對方遭受的`經濟損失。

2.若乙方不能按照本合同規定的時間完成廣告牌製作工程專案，每推遲一天按合同總金額的1%向甲方支付滯納金，滯納金最終從製作費用中扣除。

3.若甲方不能按照本合同約定支付製作費用的，每推遲一天按製作費的1%支付滯納金。

4.未經甲方同意，乙方不得將本合同項下的任何權利、義務轉讓或承包給他人。否則，甲方有權解除合同。

5.如果在本合同履行期間發生不可抗拒事件，致使一方不能履行或延誤履行其在本合同下的全部或部分義務，則該遭受不可抗拒的一方不承擔責任。但遭受不可抗拒的一方應在合理的時間內將發生不可抗拒的情況及時通知另一方。

6.因乙方產品質量問題而發生的人身財產損失由乙方承擔。

八、爭議的解決

因執行本合同所發生的一切爭議，在《中華人民共和國合同法》中有明確規定的，按合同法執行。在《中華人民共和國合同法》中無明確規定的，應通過友好協商另定補充合同。若經雙方協商不能解決，則提交甲方所在地的人民法院裁決。訴訟進行期間，未發生爭議的條款雙方應繼續履行。任何一方為實現債權支出的費用，包括律師費、訴訟費等概由違約方承擔。

九、不可抗拒和免責條款

1.不可抗拒事件是指在本合同簽署後發生的、本合同簽署時不能預見的、其發生與後果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件，包括自然災害(如地震)、惡劣天氣(如颱風)、戰爭、恐怖行為、暴力事件或其它不可抗拒的導致專案進度延誤的事件。

2.因不可抗拒產生的合同履行暫停、延遲，雙方均不承擔違約責任。

3.發生不可抗拒事件時，知情方應及時通知另一方。雙方應合理地做出努力，克服不可抗拒事件，減輕其影響。同時雙方應立即協商，決定將合同延期執行或者解除合同。

十、其它

1.本合同的附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方代表簽字、蓋公章之日起生效。

3.本合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

4.未盡事宜，協商解決。

甲方：_______________ 乙方：_______________

代表人：_______________ 代表人：_______________

簽約時間：_______________ 簽約時間：_______________

簽約地點：_______________

產品製作合同3

甲方： 合同編號 乙方： 簽訂地點：

甲、乙雙方遵循自願、公平、誠實信任、互惠互利的原則，經友好協商，就甲方委託乙方製作加工甲方產品花紙事宜。達成以下協議，以資共同遵守。

第一條：產品名稱、規格、數量、價格

第二條：質量要求、技術標準等 1. 按照雙方規定樣品生產。

乙方已經提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經共同確認，乙方按確定樣品生產，甲方按確定樣品驗收。 第三條：包裝方式及包裝物的回收 第四條：交貨時間：預付款後五日內發貨 第五條：產品驗收

1. 收貨單要由甲乙雙方相關負責人簽字。 第六條：付款方式：

合同簽訂後甲方預付乙方全部貨款的50%的預付款，甲方驗收合格後再付全部貨款的50%。

第七條：違約責任：

乙方承擔花紙本身問題造成的質量問題給甲方造成的'一切損失。 第八條：保密條款：

甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執行甲方之訂單，其他不得使用，洩漏或複製。乙方不得把在甲方所見所聞洩漏給第三方。

第九條：本協議未盡事宜，雙方協商解決，另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力，若解決協商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。

第十條：本協議自簽訂之日起生效。

產品製作合同4

按樣品生產加工合同

oem 加 工 合 同 書

合同編號：nx153

甲方 ：

地 址：

法定代表人：

傳真：__________________

乙方：

地 址：

法定代表人：

甲乙雙方本著共同發展、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規及政策規定，經雙方充分協商，就甲方龍宇品牌 系列產品的定作加工事宜，達成如下協議，共同信守。

一、合作形式

1、乙方按照甲方提供的樣品生產龍宇品牌系列產品。在本合同有效執行期間，該品牌乙方無權以任何形式銷售。

2、在合作過程中，產品生產所需的包材由甲方負責提供的部分。甲方應自訂單下達後 15 日內，將前述包材運輸至乙方倉庫，甲方提供包材2 %的備損率，多供部分不計加工數量。甲方提供給乙方的包材應符合產品包裝標準。如甲方未能按時、按質、按量提供給乙方應交付的包材，乙方除對無法履行本合同不負責外，還有權向甲方索取停工待料的損失；甲方特此同意確認。

3、定作加工產品的質量要求樣品確認：

（1）質量要求： 產品無毒無害、符合國家標準（或行業要求）：按樣生產，各批次質量和計量均必須穩定；保持產品外包整潔 。

（2）樣品確認：雙方簽字確認並封樣品，並作為產品驗收和產品質量標準判定依據，樣品一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，樣品應附書面說明。

（3）包裝上文字、圖片、標識等內容物必須符合國家規定的相關法規，甲方負責稽核確認，因商品外包裝問題所產生的投訴等均由甲方負責，與乙方無關。

二、生產及銷售檔案的確認和使用

1、在本合同正式簽訂同時，乙方向甲方提供加蓋公章確認的營業執照副本、生產許可證、衛生許可證影印件各1份；甲方向乙方提供蓋公章確認的營業執照副本影印件、商標註冊證影印件各1份、法人代表授權書原件1 份，作為本合同附件。

2、甲方在乙方處生產的`所有品牌產品，外包裝上必須註明乙方為生產商（製造商）。

3、乙方提供甲方三證（營業執照、衛生許可證、生產許可證）的，甲方同意按乙方要求：

（1）乙方同意甲方在委託給乙方加工的產品上標註乙方的三證（即公司名稱、生產許可證、衛生許可證），協議期間甲方免費使用乙方三證資訊。非由乙方加工生產的產品不得使用乙方三證在市場銷售。如發現市場有非乙方生產的產品，乙方有權向甲方懲罰該批產品銷售貨款3倍的違約金額。

（2）由乙方所生產的產品的最後包裝工序必須在乙方處實施完成。

三、產品生產質量標準與檢驗

1、乙方對乙方採購的所有原材料質量負責。

2、乙方向甲方承擔產品質量責任。

3、乙方保證所代加工的產品質量完全符合雙方約定並符合中國所頒佈的國家標準，或符合在技術監督局通過或備案的企業標準。

4、甲方有權在現場對每批次產品進行抽檢，乙方質檢責任人必須同時在現場。

5、如因市場銷售和行業監管需要委託技術監督部門或衛生監督部門進行抽檢的，檢驗費用由 提出 方承擔。

6、因甲方原因，在加工過程損壞乙方提供的包材及原液，乙方予以相應的經濟賠償。

四、價款或酬金（單位：肆仟元人民幣，不含稅）

1、乙方為甲方生產前述產品的收費標準，詳見附件《產品訂貨單》。對乙方產品加工定做要求：

（1）產品元件（配方）應包括：（包材、標籤、液體）。

（2）產品包裝要求：依據甲方要求（箱裝數） 。

3、如屬於分期交貨的，雙方每次以訂單方式確認交貨數量、時間等。

4、合同價格清單中，如果單價和數量的乘積總和與總價不一致時，以單價為準並修正總價。

五、結算方式

1、合同（訂單）訂立後 3 日內甲方需預付總額50%的貨款。

3、乙方賬戶資訊：

開戶銀行：中國農業銀行股份有限公司廈門西柯支行

開戶名稱：廈門傳茗生物科技有限公司

賬 號：4033 7001 0400 05631

六、交貨的時間、地點，運輸方式及費用承擔：

1、交貨時間：一般交貨日期為：包材到齊後7日內。如遇到不可抗力因素（如地震、水災&&自然災害等）情況無法按時完成生產的，乙方必須在規定或訂單約定的交貨日（乙方收到甲方生產訂單起三個工作日內以書面形式給予甲方正式確認交貨日期）交貨日期前５日以書面的形式通知甲方，同時確認調整後的交貨日期。

2、交貨地點：乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。

3、運輸方式及費用承擔：選擇以下方式：

甲方自提貨物；費用由 甲 方承擔。

七、驗收標準和方法 ：

1、按照合同規定的質量要求、圖紙或樣品作為驗收標準。

2、甲方收到乙方貨物的，應進行書面簽收。甲方收貨後需在三個工作日內對貨物數量進行驗收入庫。並根據雙方約定的產品質量要求、樣品對所收貨物進行抽檢，如有質量問題甲方應及時（三個工作日內）書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內提出異議的，視為產品驗收合格。

3、如抽檢時未發現質量問題，但在售賣過程發現質量問題甲方也應及時（三個工作日內）書面通知乙方。

4、甲乙雙方對貨物質量問題發生爭議時，可由法定質量監督查驗機構提供查驗證明。

5、交貨量允許在訂單量的5%短溢，乙方應妥善保管甲方財產，並於合同終止後，剩餘財產全部歸還甲方。

八、違約責任：

1、乙方違約責任

（1）乙方未經甲方同意，不得更改產品的配方和檢驗標準，若甲方同意修改，則應當按質論價，重新核定價格。

（2）乙方未按合同規定包裝加工定做貨物，需返工或從頭包裝的，應當負責返工或從頭包裝，

並承擔因此而支付的費用。

2、甲方違約責任

（1）甲方未經乙方同意，不得使用乙方三證及商品條形碼於非乙方生產的產品上，否則，由此而造成的任何損失均由甲方承擔，乙方有權追究甲方一切法律責任。如乙方發現市場有非乙方生產的甲方產品使用乙方三證的，甲方須向乙方支付違約金20，000_元。

（2）甲方如中途變更產品或包裝物數量、規格、質量的，應提前 15 天書面通知乙方，否則因此造成的損失由甲方全部承擔。

（3）甲方無故解除合同，應償付乙方總額的60%違約金。

（4）甲方應按時支付加工費用，每延遲一日，甲方應按照未付款的 1 %的標準向乙方支付違約金，甲方超過 30 日仍未支付的，乙方有權處理代工的貨品，並有權解除本合同。

九、質量責任特別約定：

1、乙方生產的產品通過與留樣對照確認為乙方責任，則乙方無條件進行返工，直至合格。如乙方按照甲方確認的樣品生產產品，且所使用的材料配方等符合國家標準的，該產品進行銷售後有造成消費者損害的,乙方不承擔相關責任。

2、由乙方生產、檢驗合格的產品如有特殊說明質量保證儲存條件要求的，甲方應按說明儲存條件存放並實施管理。經過與留樣對照、驗證屬於甲方人為責任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關。

十、其他未盡事宜約定

1、乙方有責任向甲方提供產品的主要成份，便於甲方商業宣傳及產品說明書的撰寫。

2、甲乙雙方均應遵守國家產品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規，一方違規，另一方均有權提出終止合作，並由違規方承擔一切責任。

3、使用甲方三證的產品、包裝，甲方應在包裝印刷之前讓乙方進行三證稽核、確認。

4、合作加工的甲方品牌產品，在市場銷售過程中出現一切問題雙方均應及時溝通，相互協商，根據已有的約定分清責任，在處理過程中雙方應緊密協作。

十一、本合同有效期自 2016年 9 月日起至 2017 年 9 月日止。

十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，經雙方代表簽字並加蓋公章起生效。

十四、本合同如有未盡事宜，雙方協商解決。如協商不成，則將所爭議事項提交生產商所住地人民法院解決。

產品製作合同5

甲方：___________________乙方：___________________

地址：___________________地址：__________________

電話：___________________電話：____________________

1、產品名稱：_________

2、語言要求：_________

3、設計製作要求：_________由乙方負責設計內容設計、製作、印刷成冊

4、色次要求：_________

5、印製紙張要求：_________

6、印刷成品數量：_________

7、裝訂要求：_________

8、成品規格：________

9、成品單價：_________

1、合同金額合計：_________人民幣小寫：_________元，合計人民幣大寫：_________元整

注：_________(1)乙方完成製作後，產品交付前，甲方一次性全款支付乙方費用,乙方退還前期壓金。

(2)若甲方到期未付款，乙方可不將產品交予甲方，並將按實際拖欠天數以合同金額的每天3%加收滯納金。

(3)支付方式：_________甲方以現金、轉賬支票、__________、銀行匯票等方式支付。

開戶銀行：________________________

銀行賬號：_____________________________

銀行戶名：__________________

9、交貨日期：_____________年_________月________日

1、涉及版權及商標侵權責任：_________

(1)甲方擁有對印刷品的複製權，乙方加工印刷品發生的一切版權法律糾紛一律由甲方承擔，並賠償乙方因版權問題所造成的一切損失;

(2)甲方委託乙方印刷含註冊商標產品，依據《中華人民共和國商標法》向乙方提供具有法律效力的有效影印件;

(3)乙方印刷由甲方提供的未註冊商標，發生侵犯他人商標專用權時，由甲方負全部責任，與乙方無關。

11、質量檢驗標準：_________

(1)印刷品的內容及版面設計以顧客的.籤樣稿為準，因甲方校對發生錯誤，應由甲方簽字人負責;

(2)印刷成品以甲方提供的樣張為依據，最終判定以中華人民共和國有關於印刷行業標準為準;

(3)乙方有責任對不合格產品進行調換、退貨，但不再承擔任何與使用該產品產生相關的一切連帶責任。

12、交貨方式：_________送貨上門

13、交貨地點：_________乙方公司

14、(1)乙方在收到甲方簽字的校核稿後15日內完成製作;

(2)因甲方所提供樣稿不準確，或不全而需改後印刷造成工期延誤，導致乙方不能按時交貨，責任由甲方承擔，雙方協商更改交貨日期;

(3)因不可抗拒的外力因素造成乙方不能正常生產，而導致不能準時交貨，由雙方重新協商解決;

(4)因乙方直接原因造成交貨期延誤，由乙方負責。

15、違約責任：_________

(1)本合同一式兩份，經雙方經辦人簽字，蓋章生效;

(2)有效合同雙方不得任意解除或變更，如發生違約，另一方有權要求違約方賠償由此造成的一切損失;

(3)本合同未盡事宜，由合同雙方協商解決。

16、備註

(甲方)授權代表：_________乙方)授權代表：_________

時間：__________________年_________月_________日時間：__________________年_________月_________日

_________公司

產品製作合同6

專案 製作安裝工程

甲方： 乙方：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，經友好協商，在平等互利的基礎上，就 專案 製作安裝事宜簽訂本合同，以茲共同遵守。 一、 二、

工程地點： 。

產品名稱、商標、型號、規格、數量、金額。

合同總價暫定為人民幣金額 元，（大寫）： 整。具體合同結算金

1. 合同單價及總價已包含製作、供應、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發生的一切費

用。本合同單價為閉口合同單價,包括且不限於材料價格、稅金、運輸費、倉儲費、製做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內物價上漲的差價、智慧財產權、利潤、維修費, 以及相應的包裝、檢驗費用，幷包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書面檔案要求的變更所引起的造價增減以及按合同檔案的規定可以調整的費用外,無論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關的預埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保

養費已包含於合同單價內。詳見合同附件技術要求及圖紙。

三、

工期：

1. 開工日期 年 月 日，完工日期為 年 月日。乙方於此時間內完成

合同承包範圍內全部工作。完工日期為通過甲方驗收日期，以甲方簽署的完工驗

1

收表為準。工期延誤時,乙方應承擔違約責任。超過合同工期每逾期一天乙方應支付甲方人民幣1,000元作為違約金，不可抗力因素及甲方代表人書面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司

確認。]

四、

質量要求：

1. 甲方可根據自身需要不時向乙方提供該工程的整體外觀、觀感、質量、使用效果

2.3.五、

1.2.3.六、

1.2.3.七、

1.2.3.

等相關要求。乙方應保證整體外觀、觀感、質量、使用效果能達到合同約定質量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求，否則乙方除按照本合同承擔執違約責任外還應在甲方要求的.期限內自行替換、調整直至甲方滿意。

事先書面許可的情況下利用該工程或其智慧財產權等任何部分。 詳細技術要求見合同附件《技術要求及圖紙》。 甲方代表

本合同協議條款和條件中的 “甲方”一詞應指。 甲方有權在任何時間委託或授權予其他單位或人士負責履行本合同的所有權力

及責任，乙方不得有異議。

甲方代表為 張帆 先生。在本合同範圍內，涉及到工期延長、費用增加、質量

標準變化的所有指示、指令、信函、聯絡單、變更單等檔案、資料須經甲方代表簽字認可並加蓋甲方公章後方確認為有效。

乙方代表

經甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權力,履行合同

約定的職責。

乙方的要求請求和通知應事先以書面形式，並由乙方代表簽字後送交甲方代表，

在情況緊急且無法與甲方代表取得聯絡的情況下,乙方可採取保護貨物和人員生命、財產安全的緊急措施,並在此後的24小時內向甲方代表送交報告。 未經甲方事先書面同意，乙方代表不可易人，如需更換，乙方須提出正常理由，

且經甲方同意後方可更換，直至甲方滿意。如未經甲方許可更換，視為乙方違約。

工程保修期：

本合同的工程保修期為 2 年，自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內所發生的保修等一切費用均已包括在合同單價及總價內。 在工程保修期內非人為因素損壞所產生的一切維修材料、人工及相關費用等均由

2

乙方所完成的工程的所有權及全部智慧財產權均歸甲方所有。乙方不得在未經甲方

八、

1. 2. 3. 4. 5. 九、

1. 2. 3. 4. 5.

乙方負責。乙方應在收到甲方（或物業）通知後按甲方所指定的期限更換或維修，如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修，則甲方有權另行委託他人完成維修更換，由此而發生的相關費用，乙方應予支付。

付款方式：

合同簽訂後，乙方供貨及安裝完畢，並通過甲方驗收後十四個日曆天內，甲方支

付合同金額的70%。

竣工移交併進行合同結算，合同結算完成並由乙方提交質量保證書、相關質量檢

測證明檔案後，甲方支付至合同結算金額的95％,質量保證金為合同結算金額的5%。

工程保修期滿二年，且乙方提供的貨物無任何質量問題(如有質量問題,由乙方進

行免費更換,直至達到合同要求,並經甲方確認),甲方發出書面工程保修期結束證明後14天內,支付工程結算價的5%。甲方在支付完畢該筆工程結算價的5%後，不再承擔向乙方的任何其他付款義務。

乙方提交付款申請書是甲方支付給乙方的每筆款項的前提，如乙方未提交相應的

付款申請書而導致甲方未付款或付款推遲，由乙方承擔責任。

本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款

申請書並經甲方確認後起算，至甲方發出現金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發出之日。

違約責任

除經甲方代表認可的發生不可抗力或自然災害外，若乙方不能按本合同第三條約

定之時間完成工作，每延期一天乙方需支付甲方合同總價1%作為違約金。如果延誤工期超過10天，除執行本合同違約金外，乙方還應承擔完全責任，並賠償甲方由此造成的直接和間接損失。

除合同協議終止以外,違約方承擔違約責任後仍應繼續履行合同。

一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應提前七天書面通知違約方,方可

終止合同,由違約方承擔違約責任。

甲方不能按合同規定履行義務時,甲方應承擔違約責任,造成工期拖延的，相應順

延工期。乙方不能按合同規定履行義務時，乙方應承擔違約責任,除雙倍返還甲方定金外（甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外），並賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。

乙方應對圖紙設計、產品製造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質量問題承擔責任，除自行替換、調整直至甲方滿意外，並賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤，並不能免除乙方責任，除該部分有質量缺陷或錯誤的貨物按照市場同等質量和技術引數的價格（須由甲方認定）的70%結算外，乙方還應向甲方支付合同價款20％的違約金。

本合同不得轉包或分包，否則甲方有權立即解除合同，且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價款20％的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”，是指受影響方所不能合理預見、不能控制及不能

克服的，並直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件：（1）火災、爆炸、颱風、洪水、地震、流行病全面爆發等重大自然災害；（2）內亂、、入侵、戰爭、戰爭威脅或準備、恐怖活動等重大社會現象。

糾紛解決

當雙方之間發生糾紛時,應協商解決；協商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。雙方簽字並加蓋公章後生效。

(本頁無正文)

雙方於 年 月 日 簽署於中國 市

甲方：（蓋章）

法人代表或代理人：電話： 傳真：

乙方：（蓋章）

法人代表或代理人：電話： 傳真：

聯絡人：

電話：

產品製作合同7

甲方：（定做方）

乙方：（承攬方）附加身份證影印件

加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

1、合同簽定後，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由於乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1、通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/M2）的.1倍支付乙方違約金。

2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期20xx年月日起至20xx年月日止。

本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

產品製作合同8

甲方：（以下簡稱：甲方）

乙方：（以下簡稱：乙方）

根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自願、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業務加工承攬承包合同。

一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，並有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、裝置享有使用權並必須保持裝置完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定後報廢，乙方不得擅自處理。

三、乙方對於加工車間的生產裝置設施等應定期檢查、維護、保養。

四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的`資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；

三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照20xx年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致後再定；

四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，並保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利；

五、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利；

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

產品製作合同9

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就專案木製作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：

一、產品基本情況

1.基本情況

總價款：￥：元

其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元

□其他費用：元

總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)

2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：

1.《木製品製作企業主要材料採購規範》(MG-2-20xx)

2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)

3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)

4.《固定傢俱生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)

5.其他

二、定作設計

□承攬方設計

1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，並由雙方簽字/蓋章確認後作為合同附件。

2.經雙方同意方可更改並重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。

3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。

□定作方設計

1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接籤認手續。

2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方後日內，承攬方應當進行檢查複核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知後日內書面回覆。

3.承攬方進行工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議後的日內予以答覆並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。

4.承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

三、付款方式

1.本合同簽訂後日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。

2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方於驗收結束後天內支付。

3.約定收款賬戶：

指定收款賬號：。

開戶行：。

戶名：。

四、轉包

1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。

(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;

2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：

(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。

(2)承攬方應當就該第三人完成的`工作成果向甲方負責

2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，並要求承攬方承擔賠償責任。

五、交貨方式、地點及驗收

1.交貨時間：年月日

2.交貨地點：。

3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提

4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。

5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。

六、質量保證

1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。

質保期內承攬方應在接到定作方通知後24小時內進行維修或更換處理，並承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承擔。

2.保用期後，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

七、承攬方違約責任

1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。

逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，並要求承攬方雙倍返還定金，並返還定作方已經支付的全部貨款。

承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。

承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，並承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。

未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，並要求承攬方賠償損失。

八、定作方違約責任

1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。

2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經催告後定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。

4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。

5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。

九、留置權

定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少於60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此範圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。

十、爭議解決

1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(1)提交位於(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

十一、其他

1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關檔案為合同附件，與本合同具有同等效力。

2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文字具有同等法律效力。

3.本協議經各方簽署後生效。

簽署時間：年月日

定作方(蓋章)：

聯絡人：

聯絡方式：

地址：

承攬方(蓋章)：

聯絡人：

聯絡方式：

地址：

產品製作合同10

合 作 協 議

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自願、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委託的加工製造業務長期合作事宜達成如下協議：

一、 合作關係概述

1.1 乙方長期承接甲方委託的加工製造業務，並保證產品的生產、質量及提供優質的服務。

1.2 乙方為甲方加工製造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。

1.3 甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工製造。

二、 產品的訂做及定價

2.1 為確保甲乙雙方長期的合作關係，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。

2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的前提下，調整價格。

三、 產品的來料及成品檢驗

3.1 在生產製造之前，由甲方提供產品的'樣品，經乙方製作樣品並以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格後雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。

3.2 產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準檔案。訂單另有約定的，按照訂單新約定的檔案執行。

3.3 乙方保證，所製作的產品的實際技術引數符合訂單標識記載的技術引數。

四、 包裝和運輸

4.1 乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

4.2 交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

4.3 輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

4.4 乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

五、 結算方式及期限

5.1 雙方簽訂合同後，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

5.2 乙方對甲方確認訂單以後，按照甲方的要求安排出貨時間；另有約定的，從約定。

5.3 付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之後，次月初對賬完畢無誤之後，

月底前結清所應付款項；甲乙雙方對於付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

六、 違約及解決糾紛的方式

6.1 如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。

6.2 如果發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法

院提出訴訟。

6.3 本合同有效期為 年，自 年月日至年月日止。如果甲乙雙方有違

約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商後增加補充協議，補充協議經雙方認可後與本合同具有同等法律效力。

6.4 本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

商祺！

甲方（章）： 乙方（章）：

甲方代表：乙方代表：

地址： 地址：

電話： 電話：

日期： 日期：