窗簾銷售合同模板

訂立協議書，其目的是為了更好地從制度上乃至法律上，把雙方協議所承擔的責任固定下來。下面小編為你整理了窗簾銷售合同模板，希望能幫到你！

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自願的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加專案總價

合同增加專案為坐墊60張; 窗簾6個; 臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) 。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收) 注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、製作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自願選擇：(1)當面交付現金;

(2)通過銀行轉帳。

三、 交貨方式、期限

1、乙方自行送貨安裝。

2、交貨工期為10日 。

3、交貨、安裝地點：__________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、製作比例應向甲方償總價值____%的'違約金。

2、乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 檯布 應賠償乙方的運輸費用，並向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。

七、本合同於____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字後生效。

八、 其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款

甲方： 乙方：

傳真： 傳真：

電話： 電話：