裝飾合同範文10篇

隨著法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關係，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的裝飾合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

答辯人：

身份證號碼：

地址：

被答辯人：

身份證號碼：

地址：

答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：

一、被告黃餘明應當承擔賠償責任

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：僱員在從事僱傭活動中遭受人身損害，僱主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃餘明承包的工程中幹活，被答辯人與被告黃餘明形成僱傭關係。對於被答辯人在從事僱傭活動中遭受的人身損害，被告黃餘明作為僱主，存在選任不當、疏於監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。

二、被答辯人自身存在一定過錯

作為僱員的被答辯人，在從事僱傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃餘明的賠償責任。

三、答辯人不應承擔賠償責任。

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

被告黃餘明以包乾價的形式承包了答辯人位於大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程後，被告黃餘明再口頭僱傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃餘明是承攬合同關係，被告黃餘明與被答辯人是僱傭關係，答辯人與被答辯人之間不存在直接的僱傭關係。

被告黃餘明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃餘明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃餘明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

根據上述法律規定，答辯人屬於承攬合同關係中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。

四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃餘明共同承擔連帶責任

1、《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“僱員在從事僱用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的僱主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與僱主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃餘明，兩者之間應定性為承攬合同關係，而非建設工程合同關係，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整物件，因此本案不適用該條法規的連帶責任。

2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建築業企業資質證書，並在其資質等級許可的範圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒佈的《國務院關於取消第一批行政審批專案的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建築裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

3、現今並沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬於規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。

4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃餘明一起承擔連帶責任。

此致

深圳市龍崗區人民法院

答辯人：

20xx年11月18日

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包範圍：

1.4承包方式：包清工

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程年月日開工，於年月日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作

2.1開工前三天，向乙方現場交底（裝修方案由雙方協商決定）。全部騰空或

部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等裝置，並說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建築物結構和裝置管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4施工人數必須符合施工進度要求，嚴格執行國家施工規劃、安全操作規範、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照作法說明進行施工，定期配合甲方做好各項質量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司專案總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規範進行施工。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3.6工程施工過程中，施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現場臨時的材料和搭建的裝置，由乙方向甲方辦理借用手續，進行保管和維護。

第4條：關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一週內累計計算），工期相應順延。

4.5工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內驗收，並辦理驗收，移交手續，如甲方在規定的時間內未能驗收，需及時同時乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。

第5條：關於工程價款及結算的約定

5.1雙方商定本合同價款採用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，並按有關規定進行調整和竣工結算。

5.2付款方式：本合同生效後首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的50%;工程結束驗收合格後付總工程款的`10%，全部付清。

5.3工程竣工驗收後，乙方提出工程結算的有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料後三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，並在三天內結清尾款。

第6條：安全生產和防火

6.1甲方提供的做法說明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規範。

6.2因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規範，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

6.3由於甲方確認的做法說明，違反有關安全操作規程，消防條例和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

6.4施工人員每次施工後要及時對現場的垃圾雜物進行清理，清理道指定的地點。

第7條：維修約定

7.1本工程交工後，乙方在裝潢施工範圍內承擔免費保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為

7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有嘗維修。

第8條：爭議解決

8.1本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或請有關部門進行調節。

第9條：附件

9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。

9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。

9.3合同附件即工程量表（經甲乙方共同簽字確認）共頁。

9.4本合同一式份，甲乙雙方各執壹份。

9.5本合同履行自工程款全部結算後自動終止。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

甲方(發包方)：_________

單位名稱：________

_電話：_________

住址：_________

通訊地址：_________

乙方(承包方)：_________

住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

聯絡人：_________

身份證號碼：_________

電話：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4 工程承包方式：雙方商定採取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

1 甲方自行設計並提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

2 甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

3 施工圖紙雙方簽字後生效。

第三條 甲方權利義務

1 開工前提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;

2 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

3 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

4 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，並按有關規定清運;

5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第四條 乙方權利義務

1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;

2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;

3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人，關於工程的相關事宜均應與甲方聯絡，以確保工程

6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣汙染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;

7 乙方採用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

8 乙方施工應符合有關規範要求，不得偷工減料、粗製濫造;

9 乙方不得野蠻施工，危及建築物自身的安全;

第五條 材料的提供

1 由甲方提供的材料、裝置，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、裝置運到施工現場並通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔; 2 由乙方提供的材料、裝置的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、裝置運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備註乙方代購)，在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料採管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;

4 除合同註明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、裝置、潔具、燈具等，均由甲方購買並按時運到現場。

第六條 工期延誤

1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

2 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條 質量標準

(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工。

(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由於甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

第八條 工程驗收和保修

1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層塗料施工前驗收;

(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

2 保修

(1)工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。

(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第九條 工程款支付方式

1 竣工驗收後_________日內，甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

第十條 違約責任

11.1 合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

11.4 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

11.5 由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

第十一條 附則

12.1 本合同簽訂後工程不得轉包。

12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)後生效，甲、乙雙方各持一份。

12.4 合同履行完後自動終止。

12.5 本合同實行當事人自願鑑證，以保護合同當事人的合法權益。

12.6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

委託代理人(簽字)：_________

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日 _

________年____月____日

裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________

委託代理人(簽字)：_________

聯絡電話：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

甲方：XXXXX房地產開發公司

乙方：大餘縣新藝裝飾工程有限公司

甲方委託乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規，本著自願平等的原則，雙方達成如下協議：

一、工程概況

1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

2．客戶名稱：江西水龍房地產開發有限公司

3．工程施工安裝內容以雙方籤認的工程報價單中的專案為準，總工程造價預計為叄拾肆萬元整。施工單價以雙方籤認的工程報價單中單價為依據，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝專案，需經甲乙雙方協商確認，簽字蓋章後生效。

4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝專案。期限自年月日起至至月

二、甲方責任

1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

2．向乙方提供施工所需的水、電等設施。

3．協助乙方辦理施工申請、審批等手續，並負責繳納物業管理處報批的一切費用。

4．對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

5．甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

6．及時履行乙方的其它協助義務。

三、乙方責任

1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。

2．嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

3．嚴格按照雙方籤認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

四、關於工程價款及結算的約定

1．乙方施工隊進場一星期內，甲方預付報價單中工程款總額的30%。

2．施工及安裝竣工後，以實際發生工程量並且按照預算專案報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格後給付至總工程款的95%，餘款5%做為質保金，一年期滿無異議後結清。

3．甲方同意乙方以甲方調整後的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可並有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。

五、關於材料供應的約定

本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產品。並且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、裝置發生了質量問題或規格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。

六、雙方責任的約定

1．因甲方原因影響工期，工期相應順延。

2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收後保修期內發現的屬於乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。

七、違約責任

1．由於甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。

2．由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

3．因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方進行合同終止協商，並由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。

八、雙方籤認的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

十、本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決。如協商不成，雙方同意向大餘縣法院起訴。

甲方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

乙方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

發包人:

承包人:

工程承包方式:

承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

合同價款: 本合同工程造價為(大寫):

施工圖紙

由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經發包人同意草圖並簽字後方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發包人義務

1、 提供施工期間的水源,電源。

2、 負責調解施工隊與鄰里之間的關係。

3、 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務

1、 施工中嚴格執行安全施工操作規範，防火規定，施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境。

3、 保護好原居室內的傢俱和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。

4、 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。 工程變更工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

材料的提供及驗收

承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，並通知發包人驗收，發包人驗收合格簽字後承包人方可施工，否則所造成的一切費用由承包人承擔。

工程款支付方式

第一次：承包人購得材料經發包人驗收、查對合格並在材料明細單上簽字後支付40%工程款。

第二次：木工活進度過半(一週左右)，發包人驗收質量合格後支付25%工程款。

第三次：木工活竣工，由發包人驗收質量合格後支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發包人可酌情支付生活費500-20xx元，但總數不超過工程款的5%。

第四次：全部工程結束，發包人驗收質量合格後10天內需支付工程餘款。

工程主要專案

一、 客廳鞋櫃、玄觀、吊頂、電視牆。

二、 門廳吊頂，飯廳儲物櫃。

三、 書房落地櫃(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。

四、 陽臺吊頂、高櫃、矮櫃各一組。

五、 衛生間吊頂及梳妝平臺。

六、 廚房吊頂、櫥櫃、鈦合金推拉門。

七、 包房屋內所有的門套、窗套及暖氣套。

八、 乳膠漆粉刷整個房屋。

質量保證

1、 承包人所用材料均需使用正規廠家生產的質量達標的材料，如發生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發包人有權終止合同，並由承包人承擔一切經濟損失。

2、 工程結束後承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責任

一、 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償對方經濟損失。

二、 為辦理驗收手續，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責並承擔一切經濟損失。

三、 因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

合同爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，可向有關部門起訴。 關於合同本合同經雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。

本合同簽字後不得轉包。

本合同一式兩份，雙方各執一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：

雙方簽字

發包人： 承包人：

年 月 日 年 月 日

本補充協議作為甲乙雙方針對業主的居室所簽訂的“北京市家庭居室裝修工程施工合同”的附件，與該協議具有同等效力。

1、施工過程中，乙方施工人員應按照《住宅裝飾裝修工程施工規範》施工。

2、在進行設施、裝置安裝時，應經過甲方確認安裝位置後方可進行。

3、乙方無權擅自更換甲方提供的材料，乙方對甲方提供的材料有義務妥善保管，如有損壞，應照價賠償，乙方應文明施工，工人不得在現場做飯及居住。

4、如乙方已確認並使用了甲方提供的材料，工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合理為理由，拒絕修理或賠償，對於乙方提供的材料，應經甲方及委託代理人進行檢驗確認後方可使用。

5、乙方在進行水、電路施工時，施工人員必須持證上崗，應合理佈線，經過相同位置的線路應採用同質管材或護套包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。

6、甲方應按合同約定的付款方式支付工程款，如支付工程款時工程量發生變化，應按照變更後的金額重新確定付款額，由甲方提供的材料應及時到位。

7、乙方承諾在工程驗收20日後，由甲方邀請國家環保檢測機構對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，並提交由該單位出具的檢測報告，如檢測結果不合格，由乙方負責改善不合格專案直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。

8、在工程驗收後，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復，不能完全修復的，根據質量檢驗證明由乙方負責賠償損失。

9、按實際發生工程量結算，施工過程中如有專案變更，工期順延，需甲乙雙方簽字認可，方可作為結算依據。

10、乙方應在工程竣工驗收時提供居室的水、電路佈置圖及完整施工資料。

備註：雙方應認真遵守本協議約定，未盡事宜，甲乙雙方友好協商。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

發包方(甲方) 身份證號碼：

承包方(乙方) 身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、承包範圍：整套房子的裝飾裝修及水電改造。

3、承包方式：

4、開工日期：本工程從年月日至年月

5、工程質量：按甲方施工專案施工，按相關裝修標準驗收。

二、甲方工程專案清單

1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、複合地板、廚房衛生間陽臺牆面300×600牆面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。

3、木製作部分：客廳做電視櫃、空中花園做書櫃、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。

4、油工部分：客廳、餐廳、電視機背景牆貼石膏線、全房內888處理打磨、木製作做清面油漆4遍。

5、水電部分：全房水電改造，聯線移位空調走專線，客廳餐廳

三、乙方用材品牌

1、木工製作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線採用全天然標準厚度。

2、水電：金盃、電線2.5-4?，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關面板。

3、油漆：華潤油漆、牆漆。

四、甲方義務及職責

1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。

2、甲方參與工程質量施工進度的監督，參加材料的驗收，隱蔽工程驗收，單一專案驗收。

五、乙方義務及職責

1、施工中嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規程、防火規定，保證質量完成合同約定工程內容。

2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。

3、本工程保質期為二年。

六、工程造價

本工程經甲乙雙方協定採取人民幣(大寫) 萬元整包乾形式支付，除此之外甲方無義務再支付任何費用。

七、款項支付

本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，

第三次工程竣工後甲方驗收合格後餘款結清。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：

年 月日

來源：大象填海：日期：20xx-12-05

答辯狀

答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為瀋陽市瀋河區青年大街**室。

答辯人就瀋陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：

一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：

1、不履行制止並報告不法行為義務。

20xx年6月8日頒佈的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，並及時向有關行政管理部門報告。”瀋陽電業房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，採取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止並報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用於商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

的建築主體構造，使整個建築存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告採取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

2、不履行安全保衛義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安裝置、監控裝置24小時執行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控裝置，給居民居住安全造成了隱患。

3、不履行維護公用設施的義務。

瀋陽**房屋開發有限公司與原告於20xx年5月簽訂的《物業管理委託合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告並沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障後，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障後，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉後，原告沒有維修過，至今仍然在那裡空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

依據消防法律法規的規定和《物業管理委託合同》，原告應當保障消防設施裝置運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。

根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委託合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知並取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

6、原告並未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公佈一次管理費用收支賬目。原告並未按照合同約定製定大廈業主文明公約。

二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。

因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關於先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

此致

瀋河區人民法院

答辯人：

二??七年十一月五日

_____公司（以下簡稱甲方）為統一和提高___________________________（以下簡稱乙方）的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自願、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

門頭廣告牌的設計、製作、安裝；

產品形象牆的設計、製作、安裝；

產品展示架的設計、製作、安裝；

店內主體色調的制定、粉刷；

店內棚頂弔旗的設計、製作、安裝；

甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。

自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有衝突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

甲、乙雙方合作滿一年後，乙方能很好的維護甲方的產品形象，並無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。

本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

本協議修改由雙方協商解決。

本協議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。

推薦合同範本。建築裝飾工程施工合同（甲種本）。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書樣本。裝修施工協議書

甲方：乙方：

辦公地址：辦公地址：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵編：郵編：

電話：電話：

傳真：傳真：

代表人（簽字）：代表人（簽字）：

年月日 年月日

發包方（以下簡稱甲方）：_________

委託代理人（姓名）：_________單位：_________

住所地址：_________

聯絡電話：_________手機號：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

單位名稱：_________資質等級：_________

營業執照號：_________

註冊地址：_________

法定代理人：_________聯絡電話：_________

委託代表人：_________聯絡電話：_________

本工程設計人：_________聯絡電話：_________

施工隊負責人：_________聯絡電話：_________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合本市實際，甲、乙雙方經協商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1、工程地點：_________

2、施工專案及要求：（見附表一：裝飾裝修工程施工專案確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表）

3、工程承包方式，雙方商定採取下列第種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）：

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

4、工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日；竣工日期_________年_________月_________日；

5、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）_________元，金額大寫：_________元（詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單）

第二條工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯絡方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供：

1、甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份（見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙）；

2、甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份（見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙），設計費元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

第四條甲方工作

1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

2、提供施工期間的水源、電源；

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關係；

4、如需拆改原建築的結構或裝置管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續；

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

6、參與工程質量和施工進度的監督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

第五條乙方工作

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境；

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

4、保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場，交付前應打掃衛生一次。

第六條工程變更

工程專案或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第七條材料供應

1、按合同約定由甲方提供的材料、裝置（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收並辦理交接手續；

2、按合同約定由乙方提供的材料、裝置（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第八條工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第九條質量標準

雙方約定本工程質量按下列標準執行：

1、《XX市住宅裝飾裝修驗收標準》。（見附件十一）

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑑定，經鑑定工程質量不符合合同約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑑定工程質量符合約定的標準，鑑定過程支出的相關費用由甲方負責。

第十條工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

2、工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清後，辦理移手續（見附表九：工程結算單）

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛生間等保修期為5年。驗收合格簽字後，填寫工程保修（見附表十：工程保修單）。

第十一條工程款支付方式

1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：第一次開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元；第二次於工程進度過半，將剩餘工程款的40%，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。（注：此種工程款支付方式僅限於在市場內簽訂的合同使用，合同需經市場有關管理部門認證）

（2）合同生效後，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

┌─────┬───────┬────────┐

│支付次數│支付時間│支付金額（元）│

├─────┼───────┼────────┤

│第一次│開工前三日││

├─────┼───────┼────────┤

│第二次│工程進度過半││

├─────┼───────┼────────┤

│第三次│雙方驗收合格││

└─────┴───────┴────────┘

（3）其它支付方式：_________

2、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後_________日後如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）並簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。

3、工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一發票。

第十二條違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償對方因此造成的經濟損失；

2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；

4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元；

5、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

6、由於乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

第十三條合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁；

2、向_________人民法院起訴。

第十四條几項具體規定

1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）；

2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工隊負責人_________負責保管。工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。

3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。

第十五條其它約定條款_________。

第十六條附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）後，經房地產管理部門鑑證之日起生效。

2、本合同簽訂後工程不得轉包。

3、凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。

4、合同履行完後自動終止。

甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附表一：裝飾裝修工程施工專案確認表（略）

附表二：住宅室內裝飾

裝修工程內容和做法一覽表（略）

附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價表（略）

附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表（略）

附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表（略）

附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙（略）

附表七：裝飾裝修工程變更單（略）

附表八：工程驗收單（略）

附表九：工程結算單（略）

附表十：工程保修單（略）

附件十一：XX市住宅裝飾裝修驗收標準（略）

說明

1、此合同文字適用本市行政區域內的住宅室內裝飾裝修工程；

2、工程承包方（乙方），應具備工商行政管理部門核發的營業執照，並具有承攬住宅室內裝飾裝修工程的相應資格；

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應一式兩份，雙方當事人各執一份；凡在本市住宅裝飾裝修市場內簽訂此合同的，應一式三份（甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份）