關於商品房合同模板錦集五篇

隨著人們對法律的瞭解日益加深，合同的用途越來越廣泛，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼一般合同是怎麼起草的呢？以下是小編精心整理的商品房合同5篇，歡迎閱讀與收藏。

商品房合同 篇1

終止名稱：滇池泊屋 ３－３０３

因（業主）客戶與施工員雙方達不到共同的認識與目的，於是提出房屋裝飾裝修的終止目的﹐不再牽扯，本房屋裝飾裝修終止協議一式二份，（業主）客戶與施工管理員各持一份，下面條例簽字後即生效。

終止專案如下：

１裝飾裝修預算價目表；

２裝飾裝修施工合同；

３終止與業主裝飾裝修的房屋的所有工程；

終止所有專案之前，（業主）客戶與施工管理員現場交接所施工專案的面積和造價﹐並交接進場的所有材料﹐當場結清所有的款項。

施工專案如下：

１.水電改造按造價為：７０７元；

２.進水管更換球閥一個：４０元

３.新底盒安裝費（包括底盒）４個×５元個＝２０元

４.衛生間安裝花灑面的面積為：

周長２.８米×高１.８＝５㎡

５㎡×３０元㎡＝１５０元

花灑對面面積為：

周長３.７米×高０.５＝１.８㎡

１.８㎡×３０元㎡＝５４元

地面面積為：

長２.４米×寬１.５７＝３.８㎡

３.８㎡×３０元㎡＝１１４元

５.廚房櫥櫃位置的面積為：

周長５.３米×高０.６＝３.２㎡

３.２㎡×３０元㎡＝９６元

廚房櫥櫃對面的面積為：

周長２.４米×高０.３＝０.７２㎡

０.７２㎡×３０元㎡＝２１.６元

地面面積為：

長２.３５米×寬１.２５＝３㎡

３㎡×３０元㎡＝９０元

６.陽臺面積為：

長：４.３米×寬１.５米＝６.４㎡

６.４㎡×３０元㎡＝１９２元

７.水泥：１０包×２０元包＝２００元

沙子算：３０包×５元包＝１５０元

８.所有總價為：＿＿＿＿ （業主）客戶簽字：＿＿＿

終止人簽字蓋章：﹛甲方（業主）客戶﹜＿＿＿＿＿

終止人簽字蓋章：（甲方業主＼代理人）＿＿＿＿＿

終止人簽字蓋章：（乙方施工管理員）＿＿＿＿＿＿

附言：

１.本室內的所有電源並未斷開，電線的點與點之間還是相互連線的`，“小心”接觸電源；

２.防水層也做好，施工時不能用尖銳的物品觸及防水層，避免防水層被破壞後漏水；

３.３樓３０３號房的防水也做好，防水試水也超過２４小時，防水起止時間為：

20xx年3月14號８:３０至20xx年3月１５號１５:００

４.３樓３０３對應的二樓２０１衛生間﹑廚房﹑陽臺是否漏水：

漏水： 二樓業主簽字＿＿＿＿＿＿

電話號碼＿＿＿＿＿＿

漏水： 物業管理員簽字＿＿＿＿＿＿

沒漏水：二樓業主簽字＿＿＿＿＿＿

電話號碼＿＿＿＿＿＿

沒漏水：物業管理員簽字＿＿＿＿＿＿

房屋裝飾裝修終止截止時間：20xx年＿＿月＿＿日

商品房合同 篇2

上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

法定代表人：

被上訴人（原審原告）： Z女士

地址：XX市XX區XX街

原審被告：XXA房地產開發有限公司

地址：XX市XX區XX東路XX號

法定代表人：

上訴請求：

1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委託購房及裝修諮詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

一、上訴人已經充分履行了委託合同項下的裝修諮詢義務，原審認定事實不清。

首先，上訴人委託合同項下義務為提供裝修諮詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個型別的潛在客戶群，分別製作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集並附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修諮詢義務。

最後，至於裝修方案最終未能付諸實施，原因並不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

因此，上訴人已經充分履行了委託合同的裝修諮詢義務。

原審法院並未對上訴人充分履行裝修諮詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

二、委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，並導致了錯誤判決。

前已述之，上訴人充分履行裝修諮詢服務義務，那麼，根據合同法第405條“受託人完成委託事務的，委託人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修諮詢報酬。因此，委託購房及裝修諮詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委託人單方解除委託合同的前提。

反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修諮詢事項的委託關係的.情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委託人或者受託人可以隨時解除委託合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責於該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支援了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委託購房及裝修諮詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支援上訴人的全部上訴請求。

此致

XX市中級人民法院

上訴人：XX置業顧問有限公司

（蓋章）

日期：20 年 月 日

商品房合同 篇3

出租方(以下稱甲方)：

承租方(以下稱乙方)：

甲方同意將自己的產權商鋪出租給乙方，雙方在法律的基礎上，經友好協商，制定如下協議：

一、 房屋地址

甲方出租的商鋪坐落於 街 號，建築面積 平方米。

二、 租賃期限

雙方商定房屋租期為__ ___年，自_____年_ _月_ _日起至______年_ _月_ _日止。

三、承租方有下列情形之一的，出租方可以中止合同，收回房屋：

1、承租方擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;

2、承租方利用承租房屋進行違法經營及犯罪活動的;

3、承租方拖欠租金累計達 天的，並賠償違約金 元。

合同期滿後，如出租方仍繼續出租房屋，承租方享有優先權。但租金按當時的物價及周圍門市租金漲幅，由雙方協商後作適當調整。

四、 租金及交納方式

1、每年租金為人民幣 ，大寫： 萬 仟元整。

2、承租方以現金形式向出租方支付租金，租金暫定為每年支付一次，並必須提前一個月時間，於 年 月 日前交至出租方。

3、 承租方必須按照約定時間向甲方繳納租金，如無故拖欠，甲方將有權向乙方每天按實欠租金的 %加收滯納金。

五、 租賃期間房屋修繕

出租方將房屋交給承租方後，承租方的裝修及修繕，出租方概不負責，其經營情況也與出租方無關;租期結束或中途雙方協商解除合同，承租方不得破壞已裝修部分及房屋架構。

六、 各項費用的繳納

1、 物業管理費：乙方自行向物業管理公司交納;

2、 水電費：由乙方自行繳納;(水錶底數為_________度，電錶底數為_______度，此度數以後的費用由乙方承擔，直至合同期滿)。

3、維修費：租賃期間，由於乙方導致租賃房屋的質量或房屋的內部設施損毀，包括門窗、水電等，維修費由乙方負責。

4、使用該房屋進行商業活動產生的其它各項費用均由乙方繳納，(其中包括乙方自已申請安裝電話、寬頻、有線電視等裝置的費用)。

七、 出租方與承租方的變更

1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。承租方出賣房屋，須提前3個月通知承租人，在同等條件下，承租人有優先購買權。

2、租賃期間，乙方如因轉讓或其他原因將房屋轉租給第三方使用，必須事先書面向甲方申請，由第三方書面確認，徵得甲方的書面同意。取得使用權的第三方即成為本合同的當事乙方，享有原乙方的權利，承擔原乙方的義務。

八、 違約金和違約責任

1、若出租方在承租方沒有違反本合同的情況下提前解除合同或租給他人，視為甲方違約，負責賠償違約金 元。

2、若乙方在甲方沒有違反本合同的'情況下提前解除合同，視為乙方違約，乙方負責賠償違約金 元。

3、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的視為違約，應支付違約金 元。如因此造成承租房屋損壞的，還應負責修復或賠償。

九、 免責條件

若租賃房屋因不可抗力的自然災害導致損毀或造成承租人損失的，雙方互不承擔責任。租賃期間，若乙方因不可抗力的自然災害導致不能使用租賃房屋，乙方需立即書面通知甲方。

十、 爭議的解決方式

本合同如出現爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。

十一、 本合同如有未盡事宜，甲、乙雙方應在法律的基礎上共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

十二、 本合同雙方簽字蓋章後生效， 本合同1式2份，甲、乙雙方各執1份。

甲方(簽章)：________________________ 乙方(簽章)：________________________

代表人(簽章)： _____________________ 代表人(簽章):________________________

簽訂時間： ___________________________ 簽訂時間：________________________

商品房合同 篇4

建設單位（甲方）：___________________

施工單位（乙方）：中山市西區xx裝飾

甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關圖紙及工程專案預算一份）。

一、工程名稱：室內裝修及水電工程。

二、施工地點：________________________________

三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。

四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元； 大寫： ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結算數量計算。）

五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎工程驗收合格後）支付總工程款的20%______________元 ； ________

年_____月_____日（泥水工程驗收合格後）支付總工程款的20%_______________元） ； _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元）； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。

六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內）。

八、責任：

（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的.工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。

（2）甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面（水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續（費用由甲方負責）。

（3）乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

（4）如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

（5）工程未經雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

（6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。

甲方：______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部

簽約代表： 簽約代表：

聯絡電話： 聯絡電話：

簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

商品房合同 篇5

建設單位(甲方)：___________________

施工單位(乙方)：___________________

甲方有一套位於__________________的商品房，現委託乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程專案預算一份)。

一、工程名稱：___________________

二、施工地點：________________________________

三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工專案以預算表專案為準，施工中如有漏報專案或增加專案，則按實際結算專案數量結算工程款。

四、工程總造價：按圖紙及工程專案預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)

五、付款方式：甲方應於________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格後)支付總工程款的'20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格後)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

六、施工期限：從甲方繳交工程定金並水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇颱風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

七、保修期：保修為 年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格後簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修範圍之內)。

八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更專案為準。

(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源介面(水電費用由甲方負責，施工用裝置由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。並負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。

(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。並保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

(4)如由於甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字後生效，全部工程結算後自行終止。

甲方：__________________________ 乙方：__________________________

簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________

聯絡電話：______________________ 聯絡電話：______________________

簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________