商品買賣合同(集錦15篇)

隨著法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？下面是小編為大家收集的商品買賣合同，希望對大家有所幫助。

商品買賣合同1

甲方：______

乙方：______

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

第一條乙方向甲方購買坐落在度假村______組團內樓房______棟。建築面積為______平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

第二條商品房售價為人民幣______元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建築稅和公證費。

第三條付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款______%，計人民幣______元(其中______%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付______%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

第四條交房時間

甲方應於年月將驗收合格的房屋交付乙方。

第五條乙方在接到甲方交接房通知後的.天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委託甲方代管，並付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

第六條乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個採暖期)。

第七條違約責任

1.本合同生效後，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

第八條乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。

第九條乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

第十條甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

第十一條本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份;副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

第十二條本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

第十三條本合同附件

1.房屋平面位置及佔用土地範圍圖

2.度假村別墅暫行管理方法

甲方：(蓋章)______乙方：(蓋章) ______

日期：______日期：______

商品買賣合同2

合同編號：

買方： 賣方：

根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，買賣雙方經協商一致，簽訂本合同。

第一條 合同標的及價款

序商品名稱

規格型號

（大寫）

單位

數量

單價

金額（元）

備註

合計人民幣

第二條 價格約定

1、本合同總價款為含稅價（增值稅），履行期間合同總價款不變。

2、本合同總價款含合同

第一條全部貨物及技術資料、附件、包裝、倉儲、運輸、安裝、易損配件、技術指導的所有含稅費用。

3、本合同總價款還包含賣方應當提供的售後服務費用。

第三條 質量保證

1、賣方所提供的貨物質量應滿足本合同附件《技術協議書》的要求；若無《技術協議書》，則以國家標準及行業規範為準。

2、賣方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，並完全符合合同規定的質量、規格和效能的要求。由於設計、製造或材料原因所發生的缺陷或故障，賣方應承擔全部責任並賠償買方全部損失。

3、賣方承諾質保期為本合同產品自買方對質量驗收合格之日起滿【二】年（產品實行國家三包，或國家、行業、賣方企業標準規定質保期以及賣方承諾的質保期長於【________年】的，按三包規定、相關標準或賣方承諾的質保期執行）。對於經修理或更換的產品，質保期相應延長。

第四條 包裝要求

1、除合同另有規定外，賣方提供的全部貨物均應按標準保護措施進行包裝。該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵交貨地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由賣方承擔。

2、每一包裝單元內應附詳細的裝箱單和質量合格憑證。

第五條 交貨和驗收

1、賣方交貨時間為【 】。 賣方交貨地點為【 】。

賣方負責將貨物運至交貨地點。賣方應在發貨前【 】日通知買方到貨時間。賣方提供的貨物不符合合同規定，或發貨前未通知買方的，買方有權拒收貨物，由此引起的風險，由賣方承擔。

2、貨物的到貨驗收包括：型號、規格、數量、外觀質量、貨物包裝是否完好。賣方應將所提供貨物的裝箱清單、使用者手冊、原廠保修卡、隨機資料及配件、隨機工具等交付給買方；賣方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，賣方負責補齊，因此導致逾期交付的'，由賣方承擔相關的違約責任。

3、買方應當在到貨後對貨物進行外觀、數量驗收；貨物需要進行安裝除錯的，買方應在貨物安裝除錯完畢後的【 】個工作日內進行質量驗收。驗收合格的，由買方簽署驗收單。

第六條 貨款支付

1、賣方向買方開具發票，買方對質量驗收合格後【 】日內支付合同全部價款。或

2、【 】內買方向賣方支付【 】； 【 】內買方向賣方支付【 】。

第七條 售後服務

1、賣方應按照國家有關法律法規規章和三包規定以及技術協議約定的服務承諾提供服務。

2、質保期內若有質量問題，賣方負責上門維修。賣方應在24小時內到達現場或響應，並在48小時內無償解決（修理或更換完畢），否則，每延誤一天，賣方承擔合同總價款1%的違約金。超過十天仍未解決，買方可採取必要的補救措施或另找

第三方修理，因此造成的風險及全部損失由賣方承擔，買方也有權要求退貨，由賣方承擔退貨部分的總金額30%的違約金。

第八條 違約責任

1、如賣方未按合同約定交付貨物的，每逾期1天，賣方向買方交付合同總價1%的違約金。如賣方逾期交貨超過十天，買方有權解除合同並要求賣方按照本合同總價的30%向買方支付違約金。

2、如賣方交付的貨物不符合合同約定的質量標準，賣方應向買方支付合同總價30%的違約金，買方有權解除合同或同意由賣方在限期內負責更換或修復至符合合同約定的質量標準，限期內不能更換或修復完成的，按延期交貨處理。

3、如賣方交付的貨物的生產廠家、品牌、規格型號、顏色、尺寸等與合同約定不符的，視為質量不合格，買方有權按本條

第二款處理。

4、賣方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受任何

第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他權利的索賠要求，一旦出現侵權，賣方應承擔全部責任並賠償買方全部損失。

第九條 爭議的解決

因履行本合同引起的爭議，雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決爭議，向買方所在地人民法院提起訴訟。

第十條 合同生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、本合同一式【 】份，供需雙方各執【 】份。

3、本合同有效期為【 】。

買方（蓋章）： 賣方（蓋章）：

法定代表人或 法定代表人或

委託代理人： 委託代理人： 電話： 電話： 單位地址： 單位地址：

____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日

商品買賣合同3

原告：_______________

住所：_______________

負責人：_______________職務：_______________

被告：_______________

住所：_______________，郵編_______________

負責人：_______________電話：_______________

被告：_______________

住所：_______________

負責人：_______________電話：_______________

訴訟請求：

1、被告天津市_______________置業有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續、房屋產權登記手續；

2、被告天津市_______________置業有限公司向原告支付從xx年x月xx日至房屋產權登記手續辦理完畢之日的違約金，支付標準為總房款的0%年（按約定），二被告承擔連帶責任；

3、訴訟費用由二被告承擔；

事實和理由：

_______________年_______________月_______________日，原告和被告_______________（下稱“_______________”）簽署四份《天津市商品房買賣合同》，購買天津市_______________樓底商四套，合同編號分別為_______________（以下統稱“購房合同”），同日，原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協議》，約定買賣雙方違約責任，並由被告_______________為被告_______________提供連帶保證責任。

_______________年_______________月_______________日，原告按照約定將總房款_______________萬元支付被告，但被告_______________置業至今沒有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產權登記手續。_______________年_______________月_______________日，原告和被告_______________置業簽訂《補充協議》進一步明確被告_______________置業的`違約事實和違約責任，被告_______________置業應當賠償原告因此遭受的經濟損失和權益，直至房屋所有權登記手續辦理完畢。

以上事實，有購房合同、《商品房買賣合同補充協議》、《預售款專用收據》、《補充協議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規定，原告依法被告履行合同義務，並承擔違約責任。請求貴院查明事實，判如所請。

此致

_______________

具狀人：_______________

_______________年_______________月_______________日

商品買賣合同4

甲方：

乙方(買方)：

根據及其他有關法律、法規之規定，就買賣商品房事宜達成如下協議：

第一條 甲乙雙方經協商，乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房)，商品房位於 市 縣棟樓房屋。土地使用權證號為甲方未辦理，辦清後交給乙方，房屋所有權證號碼為：。屬磚混結構。

第二條 乙方向甲方購買商品房的建築面積共 平方米，共 室 廳 衛。

第三條 自商品房交付之日起，商品房所佔用的土地使用權依法隨之移給乙方。

第四條 商品房售價總額為：人民幣陸萬貳仟(小寫: )元整。

第五條 乙方在籤合同之日一次支付 元購房款給甲方。甲方交出房產證和土地使用分割證;甲方在10天內搬出並交鑰匙給乙方;餘下的伍仟(小寫： 元)購房款，等到房屋產權過戶到乙方名下後當天付清，如果乙方不按時交付購房款，每日須向甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。

第六條 在乙方將 元購房款交給甲方後，甲方交出房產證、土地分割使用證和已購公有住房上市准入證，甲方須在10天內搬出並交鑰匙給乙方，否則從乙方付清房款之日起，甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的`違約金。

第七條 乙方需要把該商品房過戶到自己的名下時，甲方一定攜帶有關商品房登記過戶所需的證件、資料、票據等到縣房管所將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的違約金。

第八條 該商品房登記過戶又乙方負責，甲方協助(甲方在辦理土地使用證到甲方名下所需支付的費用由甲方負責)所需稅費、契稅、評估費等一切費用由乙方負擔。如果因甲方原因造成商品房無法登記過戶的，乙方有權立即解除合同，甲方應當立即退還所收全部房款，如果甲方不按時退款，乙方有權自確定不能登記過戶之日起要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。

第九條 該商品房所有權轉讓後，甲方承諾不拖欠任何管理費用、水費、電費等。並承諾其它任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關裝置、設施等提出任何權利要求，不會要求乙方支付除本合同第八條規定以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、裝置的目的。如發生此情況，則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房，則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金，直到甲方將上述妨礙乙方利益的事項消除。

第十條 違約責任，甲乙雙方相互遵守協議，如有一方違約將賠償違約金叄萬元。

第十一條 本合同及其附件任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名摁手印認可，否則作修改無效。

第十二條 本合同連同附件共3頁，一式3份，甲、乙雙方及房產管理機關各執一份，自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　 _________年____月____日

商品買賣合同5

甲方名稱：_______________

乙方名稱：_______________

甲方身份證:______________

乙方身份證：______________

甲方電話：_______________

乙方電話：_______________

甲方地址：_______________

乙方地址：_______________

第一條專案建設依據

甲方以_________方式取得位於_________編號為_________的地塊的土地使用權，面積_________平方米，規劃用途為_________，土地使用權年限自_______年______月______日至_______年______月______日止。

甲方經批准，在該地塊上投資建設_________商品房。

第二條商品房銷售依據

乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。

1、該商品房作為現房，已辦理權屬登記，登記機關為_______。

2、該商品房作為在建商品房，已具備預售條件。

第三條合同標的物基本情況

1、乙方所購商品房為本合同第一條規定的專案中的第_________【幢】【梯】【座】_________【單元】【層】_________號房(下稱該商品房)，測繪地址：_________區_________路_________號_________房。

2、該商品房所在樓宇的主體結構為_________結構;建築物地上層數為_________層，地下層數為_________層。

3、該商品房的用途為_________，層高為_________米。該商品房戶型結構為_________房_________廳_________廚_________衛，封閉式陽臺_________個，非封閉式陽臺_________個。

4、該商品房【合同約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共________平方米，其中，套內建築面積_______平方米，公共部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。

5、該商品房面積預測算單位：______________________________________________

6、註冊地址：____________________________________________________________;

7、營業執照號碼：_______________________;資質證書號碼：____________;

8、法定代表人：_________________________;聯絡電話：__________________;

第四條物業管理

物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前，小區物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。

甲方應採取符合規定的方式和條件選聘物業管理公司，甲方與選聘的物業管理公司簽訂協議。

甲方應制定相關規定作為向乙方明示並予以說明，乙方在簽訂本合時作出書面承諾。

第五條基本術語的含義

雙方同意，合同中出現的基本術語作如下理解：

1、首層：本合同所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準。

2、建築面積：房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積，包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等，且具備有上蓋，結構牢固，層高2.20以上(含2.20)的永久性建築。

3、套內建築面積：套內使用面積、套內牆體面積與套內陽臺建築面積之和;

4、層高：是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構，層高均應在2.20米以上(含2.20米)。

5、共有建築面積：整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和，並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積，即為整棟建築的共有建築面積，其內容包括：

(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、裝置間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積，以水平投影面積計算;

(2)套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。

6、已支付房價款：以按揭貸款購房的，該款項不限於乙方自行支付的首期價款，還包括以貸款向甲方支付的款項。

第六條計價方式、價款、付款

甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：

1、該商品房屬【現售】【預售】，按套內建築面積計價，該商品房單價為(_________幣)每平方米_________________元，總金額(_______幣)_______元(大寫：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元)整。

2、商品房屬【現售】【預售】，按【套】【整層】【整幢】出售並計價，總金額(_______幣)_________元(大寫：___________億_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元)整。

甲方同意乙方按下列第_________種方式按期付款：

1、一次性付款

總金額(________幣)：________元;(大寫：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。

在_______年______月______日前支付。

2、分期付款

(1)第一期：自本預售合同簽訂暨網上備案之日起________日內(不超過5日)，即______年_____月_____日之前支付全部房價款的______%，金額_______幣)：_________元;(大寫：_______億_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整)。

(2)第二期：在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%，金額(________幣)_________元;(大寫：_________億_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整)。

(3)第三期：在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%，金額(________幣)_________元;(大寫：_________億_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整)。

(4)第四期：在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%，金額(________幣)_________元;(大寫：_________億_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整)。

(5)第五期：在______年_____月_____日前支付全部房價款的_______%，金額(________幣)_________元;(大寫：_________億_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整)。

3、按揭貸款方式付款

首期款：自本預售合同簽訂暨網上備案之日起________日內(不超過5日)，支付全部房價款的________%，金額(_________幣)：_________元(大寫：_________億_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整)。

除首期款外，剩餘房款金額(_________幣)____________元(大寫：_______億_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整)。

該款應於_______年______月______日前申請辦理銀行按揭手續，並按照按揭方式付款。

按揭銀行是______________________________________________________;

委託代理人：____________________________________________________;

註冊地址：______________________________________________________;

營業執照號碼：___________________;資質證書號碼：_______________;

法定代表人：_____________________;聯絡電話：___________________;

通訊地址：______________________________________________________;

郵編：__________________________________________________________。

(1)甲方代理乙方辦理按揭手續

乙方在簽訂本合同並支付首期款後_______日內，將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。

(2)乙方自行辦理按揭貸款手續

甲方應在乙方支付首期款後_________日內，將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。

4、其它方式：_____________________________________________________。

第七條付款方式

甲方應當按照規定使用乙方支付的預售房款，即在專案竣工之前，預售房款只能用於購買專案建設必需的建築材料、裝置和支付專案建設的施工進度款及法定稅費，不得挪作他用。

為保證預售款按照上述用途使用，防止挪作他用，乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號，接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。

監控銀行：________________________________________________________;

監控賬號：________________________________________________________。

第八條逾期付款的違約責任

1、分期付款

分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金，並有權解除合同。

2、一次性付款

一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房價款總額5‰的標準支付違約金，並有權解除合同。

3、按揭付款

乙方以按揭貸款支付房款的，首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5‰的標準支付違約金，並有權解除合同。

甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的，甲方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶，不得放入其它賬戶。

如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶，視作甲方違約，乙方有權要求甲方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的'0.5‰的標準支付違約金，直至全部按揭款項進入監控賬戶。

乙方自行辦理按揭貸款的，乙方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶。

如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶，視作乙方違約，甲方有權要求乙方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的0.5‰的標準支付違約金，直至全部按揭款項進入監控賬戶。

第九條備案確認

【甲方】【乙方】應於本合同網上備案之日起10個工作日內持本合同向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。

第十條交房期限

甲方應當在_________年_________月_________日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因，需延期交付使用的，甲方應當及時書面告知乙方。

交付後，甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務，如：辦理產權證的義務等。

第十一條交房條件

甲方交付的房屋應當符合下列第_________種條件：

1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;

2、該商品房專案已辦理初始登記手續。

雙方可以就該商品房的裝飾、裝置的規格、標準等進行協商。

第十二條房屋及有關資料的交接

第十三條延期交房的違約責任

甲方如未能按本合同規定的期限交房，按下列第_________種方式處理：

1、按逾期時間，分別處理(不作累加)：

第十四條風險責任的轉移

第十五條面積確認及面積差異處理

根據買賣雙方選擇的計價方式，本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)，按照合同約定的價格據實結算;

(2)面積誤差比絕對值超出3%，乙方有權單方面解除合同。

(3)乙方同意繼續履行合同，房屋實際面積大於合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足，面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔，所有權歸乙方;房屋實際面積小於合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方，面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

面積誤差比=(實測計價面積-合同約定計價面積)/合同約定計價面積×100%。

2、方式二

(1)雙方自行約定

第十六條規劃、設計的變更

第十七條權利瑕疵擔保

甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵，即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務，如欠繳稅費，出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。

若存在權利瑕疵，甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有權單方面解除合同。

第十八條產權登記

雙方同意選擇以下第_________方式辦理產權登記：

本合同共_________頁，一式_________份;合同持有情況：甲方_________份，乙方_________份。

甲方：____________________

乙方：_____________________

法定代表人：_______________

法定代表人：________________

簽訂日期:_____年____月____日

簽訂日期:_____年____月_____日

商品買賣合同6

買方：_______________________________

賣方：____________________________________

一、買方訂購以下產品

型號配置：

二、質量

賣方提供的貨物必須是符合原廠質量檢測標準和國家質量檢測標準以及合同規格和效能要求。

三、交貨方式、時間、地點

賣方須在本合同簽訂後10日內交貨,由賣方送至內蒙古額濟納旗買方工地,賣方派去現場的只是系統除錯工作人員，買方必須配合人員卸貨搬運至指定教室，當場交貨。

四、驗收

貨物到達後,由賣方完成對的貨物安裝除錯,由買方對貨物的品種、質量、型號、數量進行檢驗,如發現貨物的品種、質量、型號、數量與合同規定不符,買方有權拒絕接受。貨物由買方驗收合格並運走後，賣方不承擔貨物的品種、型號、數量與合同規定不符的責任。

五、貨款支付

買方首交訂貨款(即人民幣：60000元)。貨到指定地點後買方查驗後付貨款(即人民幣：70000元)，安裝完畢，買方驗收合格後，買方20日內一次性支付全部餘額貨款(即人民幣：123650元)。

六、售後服務

本合同所指的貨物自驗收合格之日起，按_3_年內免費保修，具體實施辦法見產品保修卡;如是硬體本身的故障，免費上門服務;如是作業系統崩潰或受病毒、木馬攻擊及人為損壞方面的問題，需上門服務，賣方收取一定的服務費;送修免費。

七、違約責任

買方無正當理由拒收貨物，如拒收貨物對賣方造成損失，賣方有權追索。買方逾期付款，買方每日償付賣方欠款總額30‰的月利率滯納金;賣方交貨當時所交貨物的.品種、型號、數量、質量不符合合同規定標準的，買方有權拒收;賣方不履行售後服務的有關義務，對買方造成損失，買方有權追索。

八、爭議解決

本合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽定地人民法院受理。

九、合同生效

本合同一式兩份， 賣方與買方各執一份。 合同自雙方簽字之日起生效，

購買日期：______年______月____日。

十、本合同未盡事宜，經買賣雙方協商一致並按合同法有關規定處理。

買方：___________(簽章)

賣方：__________(簽章)

地址：__________________

地址：

甘肅酒泉

法定代表人：

開戶行：

賬號：

開戶名：

電話：

電話：

商品買賣合同7

發包人(甲方)：__________承包人(乙方)：__________根據有關法律法規和標準規範，結合本工程實際情況，遵守平等、自原、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

1、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3承包內容：本合同附件《工程預算書》或《工程專案一覽表》列出的專案以及以下內容：

1.4承包方式：□包工包料; □包工和部分包料; □包工不包料;

1.5工期：開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日總日曆工期天數：天

1.6工程質量：__________

1.7合同價款(人民幣大寫)：__________(含稅)

1.8對甲方要求購買預防裝修汙染的產品，乙方需積極配合。

1.9工程竣工後，乙方應通知甲方驗收。室內環境質量驗收應在工程竣工至少7天以後、工程交付使用前進行。甲方自接到驗收通知____日內組織參與施工的各方進行驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

1.10室內環境質量可以選擇有資質的檢測機構進行檢測，檢測費用由承擔。

1.11室內環境質量驗收檢測不合格，甲乙雙方應採取措施，經整改後，另行驗收，整改費用由責任方承擔。屬甲方責任，工期順延;屬乙方責任，工期不順延。工程竣工後，室內環境質量未經驗收雙方已辦理移交手續，不影響甲方對因乙方原因造成的室內環境質量不合格的索賠。在室內環境質量驗收後，雙方應辦理驗收、移交手續。

2、工程價款及結算

2.1雙方商定本合同價採用下列第種方式確定：

(1)固定總價合同，即承包範圍內價格一次包死，結算時除變更工程外不做任何調整。變更工程價款的確定。

(2)固定單價合同，即工程結算時，工程量根據雙方預算書中確認的計量方式按實結算，承包範圍內的專案單價按照雙方確定的預算單價不作任何調整。變更工程價款的確定。

2.2雙方約定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款應在工程竣工驗收合格之日後__________天內支付，尾款數額為合同價款的5%。

2.3工程竣工驗收、室內環境質量驗收後，乙方提交工程結算書並將有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料天內審查完畢。到期未提出異議，視為同意，並在__________天內結清除尾款外的結算款。甲方未按約定組織室內環境質量驗收，甲方應在工程竣工驗收合格後天內結清除尾款外的結算款。

2.4結算尾款後，乙方按工程結算款額開具發票。

3、附則本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。均具同等效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日________年____月____日買賣合同篇10買方：____________（下稱甲方）賣方：____________（下稱乙方）地址：____________郵編：_____地址：____________郵編：_____電話：____________傳真：_____電話：____________傳真：_____電子郵箱：__________電子郵箱：__________甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後，應在____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為預設甲方提出的異議和處理意見。有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的`實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。

8.其它：_______________。額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的____日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方：____________乙方：____________受權代表：（簽字）______受權代表：（簽字）_______委託代理人：（簽字）_____本合同於________年____月____日訂立於____（地點）。

商品買賣合同8

賣方（以下簡稱甲方）：__________________身份證號碼：______________________________

買方（以下簡稱乙方）：__________________身份證號碼：______________________________

為了確保房屋買賣雙方的合法權益，甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協議如下：

第一條經甲乙雙方共同協商，甲方夫妻自願將位於____________________________________的住宅壹套（建築面積平方米）及儲藏室壹間（建築面積__________平方米）出售給乙方。房屋所有權證號為：。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權，沒有抵押等各種負擔。

第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣_______________元整（￥__________元）（以下金額均為人民幣），此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。

第三條付款方式：乙方先交定金__________元整；甲方在領到新房鑰匙之日起10日內，乙方支付甲方_____萬元整（￥__________元），剩餘房款__________元整（￥__________元）於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。

第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起_____日內騰房給乙方。

第五條乙方支付甲方_____萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續，並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續，房屋的產權及使用權歸乙方所有，甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。

第六條自甲方騰房給乙方之日起，如遇拆遷等與此房相關的`權利義務等均由乙方享有和承擔，在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。

第八條違約責任

（一）乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的，由甲方按日加收違約金__________元。

（二）甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間騰房並將房產證交給乙方的，甲方除必須騰房並將房產證交給乙方，必須按日支付違約金__________元。

（三）自乙方要求甲方協助過戶之日起，甲方未在合理時間內協助乙方辦理房屋過戶手續的，甲方除必須及時配合乙方過戶外，必須按日支付違約金__________元。

（四）房屋買賣協議簽訂後，甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的，甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方_____萬元整（￥__________元）違約金；如乙方已付款但終止購房的，甲方只按已收款項的_____%退回給乙方；如未支付任何購房款，無論哪一方違約，違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第九條甲方交給乙方住房時須住房保持完好，並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。

第十條本協議經雙方夫妻均簽字後生效。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方（簽章）：_____________________乙方（簽章）：_____________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

商品買賣合同9

甲方：（出賣人）__________

法定代表人：______________

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

傳真：___________________

乙方：（買受人）__________

地址：____________________

郵編：____________________

電話：____________________

身份證號碼：______________

第一條基本情況

（一）認購人所認購的商品房（以下簡稱該商品房）為出賣人所開發的位於北京市_________區_________專案中的第_________幢，座_________單元，層_________號房，朝向為：_________。

（二）該商品房的用途為：_________，建築面積共_________平方米，其中，套內建築面積_________平方米，共用部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。

第二條銷售依據

1．該商品房為預售商品房的'，預售商品房批准機關為：_________，預售許可證號為：_________。

2．該商品房為現房的，房屋所有權證號為：_________，國有土地使用證號為：_________。

第三條價款與付款方式

（一）該商品房按照套內建築面積計價，單價為_________元／平方米，總房價款為_________元人民幣（大寫）。

該商品房按照建築面積計價，單價為_________元／平方米，總房價款為_________元人民幣（大寫）。

該商品房按照套計價，總房價款為_________元人民幣（大寫）。

（二）出賣人同意認購人按照下列第_________種方式付款：

1．一次性付款。

2．分期付款。

3．貸款方式付款。

4．其他方式。

認購人選擇第3種方式付款，認購人可以首期支付購房總價款的_________％，其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

第四條認購定金

認購人應當自簽訂本認購書之日起_________日內，向出賣人支付認購定金_________元人民幣（大寫）；出賣人在收取定金後，應當向認購人開具收款憑證，並註明收款時間。認購人逾期未支付認購定金的，出賣人有權解除本認購書，並有權將該商品房另行出賣給第三方。

認購人同意在支付定金之日起_________日內，與出賣人協商商品房買賣合同的相關條款（本款約定的期限為協商簽約的起始時限，而非終止時限）。

第五條認購人未在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣合同相關條款的，出賣人有權解除本認購書。出賣人解除本認購書的，認購人已支付的定金不予退還，出賣人有權將該商品房另行出賣給第三方。

第六條認購人在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣合同的相關條款，但雙方未達成一致意見，自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過_________日的，本認購書自動解除；雙方也可以協商解除本認購書。出賣人應當在本認購書解除之日起_________日內將已收取的定金退還認購人。

第七條出賣人在認購人支付認購定金之日起至本認購書解除之日止，將該商品房另行出賣給第三方的，出賣人應當向認購人雙倍返還定金。

第八條該商品房的買受人為本人同一戶籍內親屬_________：_________。（若選擇其他的，應在空格部位寫出買受人姓名）

第九條其他約定

_________。

第十條本認購書經雙方簽字蓋章後生效，雙方簽訂的商品房買賣合同生效後本認購書自行終止。本認購書終止後，認購定金應當返還認購人抵作商品房價款。

第十一條本認購書未盡事項，可簽訂補充協議。

第十二條本認購書一式兩份，雙方各執一份，兩份具有同等法律效力。

出賣人（簽章）：__________買受人（簽章）：_________

【法定代表人】：__________ 【法定代表人】：_________

【委託代理人】：__________ 【委託代理人】：_________

（簽章） （簽章）

___________年_____月____日 ________年_____月_____日

籤於______________________ 籤於_____________________

商品買賣合同10

甲方（賣方）：電話：

立契約人： 乙方（賣方）：電話： 單位：身份證號碼：

甲乙雙方依據《房地產管理法》和有關規定，共同就下列商住房買賣事項訂立本契約，共同遵守。

一、甲方同意將座落在____區商貿城A棟自東向西第 間出售給乙方，計售面積

平方米（按國家規定計算建築面積）。

二、該房屋銷售價格：商住房單價

元平方米。銷倍總額元，大寫元。訂房時乙方向甲方預付房款底價的%，為

元，大寫 元。工程主體結束時再付 %，為 元，大寫 元，餘款待甲方交給乙方商住房時（交房日期為________年月 ____日）一次付清全部餘額款為元，大寫元。

三、超過付款規定日期十天不付清全部房款的，該契約無效，此房由甲方另售。

四、商住房交付使用後，甲方並提供一切過戶手續，幫助乙方辦理《房屋所有權證》，費用乙方負責，土地使用證由甲方辦理。

五、雙方應承擔的責任

1、甲方保證上述房屋權屬清楚，若發生與甲方有關的 房產權糾紛或債權債務，由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任。因此給乙方造成的經濟損失甲方負責賠償。

2、甲方負責法定保修期內（________年內）的房屋維修，逾期由乙方負責。

3、乙方在取得房屋所有權後，有權按規定享用該房有關的公用通道和公共活動場所，乙方必須服從統一管理，愛護公共設施，如損壞按規定價加二部賠償。

4、乙方不得擅自改變房屋的主體結構，否則一切後果由乙方承擔。

5、違約責任，乙方不能按預期向甲方付購房款或甲方不能按規定向乙方交付房屋，每超過____日，由違約方向對方承付房款0.3‰的.違約金。

6、本契約在履行中引起的糾紛，應通過雙方協商解決，如協商不成，直接向人民法院起訴。

7、本契約經甲方、乙方簽字或蓋章後生效。

8、本契約一式三份，甲乙雙方各執一份。

9、雙方約定一的其它事項：

甲方： 開戶銀行：賬號：

乙方： 開戶銀行：賬號

________年____月____日

商品買賣合同11

甲方：(採購單位)__________

乙方：__________(供貨單位)

一、經雙方平等協商，甲方向乙方採購窗簾明細如下：

1、一樓教室：艾菲爾鐵塔布合計用布176.8m，做2.7m高，計：12278.00元。

2、二樓教室：蘋果綠珍珠絨布，合計用布173.6m，做2.2m高，計：8246.00元。

3、辦公室：12公分灰色毛條，合計用布62.8m，做2.5m高，計：3957.00元。

4、共計貳萬肆仟肆佰捌拾壹圓整(￥：24481.00元)，實收貳萬叄仟叄佰捌拾圓整(23380.00元)附送辦公室藍色捲簾2個。

二、乙方：自合同簽訂之日起15天之內保質、保量、按時完成加工並安裝完畢，爭取提前3-5天。

三、甲方：預付定金壹萬圓整(10000.00元)，餘款安裝驗收合格後，一個星期之內全額付清。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品買賣合同12

甲方：

乙方：

甲方自願將甲方所有位於老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產轉賣給乙方。現雙方協議如下：

一、甲方同意將其所有的老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產及屋內所有傢俬（沙發一套、飯桌椅一套、床3張、衣櫃3只、桌3張、熱水器及廚房設施若干）一同轉賣給乙方。轉買價為人民幣 元整（ 元）。

二、過戶費由乙方負責，甲方同意全程無償陪同乙方辦理公證手續和過戶手續。

三、付款方式：分兩期付清，第一期：20__年__月__日至20__年__月__日日止付 元（￥ 元）。第二期20__年__月__日至20__年__月__日付清尾款人民幣 元整（￥ 元）。

四、付清房款之日，房產權、房產證及屋內傢俬歸乙方所有。

五、乙方交付甲方定金人民幣 元整（￥ 元），交付甲方購房定金兩個月內，甲方不得再次轉賣房屋。如甲方再次轉賣須賠償乙方人民幣 元整（￥ 元）。

六、如乙方到期未付清房款，甲方有權重新處理房產，並扣除乙方 元整（￥2 元）。

此合同一式四份，雙方兩位證人各執一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

日期： __年__月__日

商品買賣合同13

出賣人(甲方)：

身份證號：

買受人(乙方)

身份證號：

居間方（丙方）：

根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。

第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹，由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋佔用範圍內的土地使用權（以下簡稱房地產），房地產具體狀況如下：

(一)甲方依法取得的房地產權證號為： 。

(二)房地產座落：

(三)房地產建築面積： 平方米。該房屋佔用範圍內的土地使用權面積： 平方米。

(四)隨該房地產同時轉讓的裝置及裝飾情況見本合同附件一。

(五)甲方轉讓房地產的相關關係(包括交房、租賃、戶口等其他關係)見本合同附件四。

第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議，在將房地產出售前，已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致，若出售後配偶再提出異議的，由權利人承擔法律責任，並已如實陳述房地產權屬狀況、裝置、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。

第三條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫：，小寫： 。（若與到產權處和地稅局申報的過戶價格有衝突的，以本合同協定的.價格為實際成交價格）。

第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確，乙方交付房價款後，甲方應開具收款憑證給乙方。

第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確，甲方騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、裝置情況進行查驗。查驗後甲方將房屋鑰匙交付給乙方。

第六條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入

本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。

第七條 甲、乙雙方確認，在 年 月 日之前，甲乙雙方共同委託貴州中房置業有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過戶手續（若遇特殊原因延長5個工作日），甲乙雙方不得以任何藉口推諉拖延辦理房屋過戶手續，若到期未前來辦理過戶交易手續，按定金協議上的違約條款處理。

第八條 上述房地產交易產生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通訊費等與該房地產交易相關的其他費用的承擔和支付方式，按本合同附件三約定支付。

第九條 若乙方採取貸款方式購買該房地產，甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續，乙方須保證所提供的資料真實和銀行徵信符合貸款條件，如因乙方資料不屬實或銀行徵信不符合貸款條件造成的貸款未果，乙方應使用現金補齊所差房款，繼續履行該合同。

第十條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的，以本合同附件條款為準。

第十一條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的，向人民法院提起訴訟。

第十二條 本合同一式叄份，甲、乙、丙三方各執壹份，簽字蓋章生效。

甲方（簽字）：

電話：

乙方（簽字）：

電話：

丙方（簽章）：

置業顧問：

電話：

年 月 日

商品買賣合同14

賣方（以下簡稱甲方）：_________

買方（以下簡稱乙方）：_________

甲方按照《_________市實施＜中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例＞辦法》的規定，通過_________方式，取得_________市_________區（縣）_________地塊的土地使用權，土地面積為_________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，國有土地使用證號為_________。甲方在上述地塊上建設的_________，現已具備規定的預售條件，經_________市房地產管理局批准，准予上市預售，_________市商品房銷售許可證號為_________。

乙方自願購買甲方的_________房屋，甲方已於_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經友好協商，就上述房屋的預售預購事項，訂立本契約。

第一條 _________房屋，房屋用途_________，建築面積為_________平方米（含共有共用面積，房屋狀況詳見附件），土地使用面積_________平方米（含共有共用面積），土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_________年_________月_________日止。

上述面積為甲方暫測面積，房屋竣工後以房地產管理部門實測面積為準。

第二條 雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣_________元，價款合計為（大寫）__________________元整（小寫：_________元）。房屋竣工後，第一條載明的暫測面積與實測面積誤差在_________％以內的，不再結算；誤差超過_________％的，超過部分按房屋售價進行結算。

付款方式見附件二，乙方按期將購房價款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元，在乙方最後一次付款時轉為購房價款。

第三條 甲方須於_________年_________月_________日前，將房屋交付乙方。除不可抗力外，甲主未按期將房屋交給乙方的`，乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實際交付日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日（遇法定節假日順延）甲方未交付房屋的，乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止後30日內向乙方雙倍返還定金外，並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。

第四條 乙方逾期付款，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實際付款之日止參照中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_________日（遇法定節假日順延）乙方未付款的，甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第五條 甲方交付房屋時，應提交建築工程質量監督部門出具的《工程質量竣工核驗證書》。

甲方交付的房屋經建築工程質量監督部門核驗不合格的，乙方有權終止本契約，甲方應在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金，並將乙方已付的房價款和利息全部退還乙方（利利息計算同第五條）。甲方交付房屋的裝修、裝置未達到本契約附件一規定的裝修、裝置標準的，甲方同意按未達到部門的雙倍差價向乙方補償。

第六條 甲方同意按《建設工程質量管理辦法》的有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第七條 乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。

第八條 本契約由雙方簽字，在辦理房屋預售預購登記後生效。預售、預購登記於本契約簽訂之日起30日內，由雙方共同到_________局交易管理部門辦理。

第九條 本契約生效後至房屋交用前，乙方不得轉讓所預購的房屋，如有特殊原因需轉讓，須報_________市房地產管理局批准。

第十條 雙方同意房屋交付後30日內共同到預售登記的管理部門辦理房屋買賣立契手續，並按有關規定申領房地產權屬證件。

第十一條 辦理上述手續時發生的稅費，由雙方依照有關規定繳納。

第十二條 本契約在履行中發生爭議，雙方應協商解決。協商不能解決的，任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第十三條 本契約未盡事項，在不違反本契約的前提下，雙方可簽訂補充協議。

本契約的附件和雙方簽訂的補充協議為本契約不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。

第十四條 本契約本一式兩份，甲乙雙方各執一份，副本_________份，交房地產管理部門_________份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________

地址：_________ 地址：_________

聯絡電話：_________ 聯絡電話：_________

郵政編碼：_________ 身份證號碼：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

預售登記機關（蓋章）：_________

經辦人（簽字）：_________

_________年____月____日

附件

一、房產平面圖及裝修、裝置標準（略）。

二、付款方式（略）。

商品買賣合同15

買方：_______________________________賣方：____________________________________

一、買方訂購以下產品型號配置：

二、質量

賣方提供的貨物必須是符合原廠質量檢測標準和國家質量檢測標準以及合同規格和效能要求。

三、交貨方式、時間、地點

賣方須在本合同簽訂後10日內交貨，由賣方送至內蒙古額濟納旗買方工地，賣方派去現場的只是系統除錯工作人員，買方必須配合人員卸貨搬運至指定教室，當場交貨。

四、驗收

貨物到達後，由賣方完成對的貨物安裝除錯，由買方對貨物的品種、質量、型號、數量進行檢驗，如發現貨物的品種、質量、型號、數量與合同規定不符，買方有權拒絕接受。貨物由買方驗收合格並運走後，賣方不承擔貨物的品種、型號、數量與合同規定不符的責任。

五、貨款支付

買方首交訂貨款（即人民幣：xx元）。貨到指定地點後買方查驗後付貨款（即人民幣：xx元），安裝完畢，買方驗收合格後，買方20日內一次性支付全部餘額貨款。（即人民幣：xx元）。

六、售後服務

本合同所指的'貨物自驗收合格之日起，按_3_年內免費保修，具體實施辦法見產品保修卡；如是硬體本身的故障，免費上門服務；如是作業系統崩潰或受病毒、木馬攻擊及人為損壞方面的問題，需上門服務，賣方收取一定的服務費；送修免費。

七、違約責任

買方無正當理由拒收貨物，如拒收貨物對賣方造成損失，賣方有權追索。買方逾期付款，買方每日償付賣方欠款總額30‰的月利率滯納金；賣方交貨當時所交貨物的品種、型號、數量、質量不符合合同規定標準的，買方有權拒收；賣方不履行售後服務的有關義務，對買方造成損失，買方有權追索。

八、爭議解決

本合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽定地人民法院受理。

九、合同生效

本合同一式兩份，賣方與買方各執一份。合同自雙方簽字之日起生效，購買日期：______年______月____日。

十、本合同未盡事宜，經買賣雙方協商一致並按合同法有關規定處理。

買方：___________（簽章）賣方：__________（簽章）