承攬合同範本(集合15篇)

隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的幫助越來越大，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什麼嗎？下面是小編精心整理的承攬合同範本，歡迎閱讀與收藏。

承攬合同範本1

簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

品名

規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿

2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

7．違約責任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。

11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

承攬人：法人委託書號碼__

營業執照號碼定作人：法人委託書號碼__

營業執照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：

定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：

20xx年x月x日

（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後）

承攬合同範本2

委託方：____ 紡織器材廠(甲方)

承攬方：____ 電鍍廠(乙方)

1.加工的專案、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5.質量驗收方法：完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式：通過銀行託收。

7.違約責任：甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠

法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)

地址：____ 地址：____

銀行帳號：____ 銀行帳號：____

____年____月____日

承攬合同範本3

簽訂時間：年 月 日 合同編號：

乙方（供方）： 第一條 採購清單：

甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司

第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公佈的市場建築鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公佈價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁紮。驗收貨物做到無彎曲，無鏽蝕。試驗結果以甲方試驗室複檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

第十條 違約責任和雙方義務：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬並籤認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由瀋陽鐵路運輸法院裁決。

第十二條 本合同一式肆份，甲方叄份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 其他約定事項：

本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

承攬合同範本4

合同編號：__________________

定做人：____________

承攬人：____________

第一條 承攬專案：____________________________________________________

第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________

第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：

______________________________________________________________________

第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________

第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。

第六條 定作人（是／否）允許承攬專案中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________

第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________

第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________

第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________

第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。

第十二條 結算方式及期限：________________________________________________

第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。

第十四條 本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

（二）________________________________________________

第十五條 定作人違約責任：_________________________________________

承攬人違約責任：___________________________________________________

第十六條 合同爭議的解決方式：

本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向_______人民法院起訴。

第十七條 其他約定事項：_______________________________________

第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：________________（簽章）

營業執照號碼：__________________

法定代表人：____________（簽章）

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

簽約日期：_______年_____月____日

簽約地點：______________________

承攬合同範本5

甲方(定做人)：簽訂日期：

簽訂地點：

乙方(承攬人)：合同編號：

甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

一、產品及相關說明

二、定作物的質量

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

三、技術資料與圖紙

1、甲方應在本合同生效後一週內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業祕密，均負有保密義務。

四、定作物的交付與運輸

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

五、定作物的驗收

1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,並開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方除錯生產出合格產品後，甲方付20%的款項。

3、餘款10%為質保金，自裝置驗收合格之日起滿12個月時付清。

六、違約責任

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

七、爭議解決

本合同生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:乙方：

地址:地址：

開戶行：開戶行

賬號:賬號：

電話：電話：

簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

簽約日期：簽約日期：

承攬合同範本6

甲方：__汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：

鑑於： 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有 品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。

甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦 維修售後業務達成如下協議：

一、合作專案標的： 維修售後服務。

二、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。

地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有裝置、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作為投資；乙方以裝置折價 萬及現金 萬共出資 萬元作為投資。

雙方約定：

① 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作專案的共有財產。

② 裝置添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置，作為雙方共有的固定資產以及今後裝置折舊、攤銷的依據。

四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營

汽車的汽車維修售後服務專案。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認後作為本協議的補充協議，並享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作專案的資金往來設定雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作專案經營收入扣除成本（場租分攤專案、工資、稅金及日常經營管理費用）後盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。

六、合作專案經營場地費用分攤：鑑於甲方目前每年場地費為 萬元，合作專案專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票於每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作專案按每年 萬元分攤場地費，於每年 月 日前入帳。

七、裝置折舊及攤銷：從合作之日起，從合作專案中提取裝置折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責任：

（一）、甲方：

① 繼續開發和擴大現有維修業務，並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。

② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

（二）、乙方：

① 將原有的賓士、寶馬客戶納入雙方合作專案中。

② 為賓士、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③ 開發客戶並介紹給甲方。

九、特別約定：

① 原__汽車場地係為爭取"4s"品牌而設定，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。

② 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本專案進行合作。

③ 自合作協議生效後，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

④ 雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。

⑤ 根據經營需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作專案增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。

十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

② 任何一方就本合作專案事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③ 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的'按一年計）。

十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十三、文字：本協議一式肆份，雙方各執貳份，於雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 代理人：

承攬合同範本7

定作方：_______(簡稱甲方)

承攬方：_______(簡稱乙方)

經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

品名或專案 規格、型號 單位 數量 單價 價款或酬金(元)

金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

1.產品的質量、包裝、加工方法：

2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

3.履行的期限、地點和方式：

4.驗收標準和方法：

5.結算方式：

6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責

任。

(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作

物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠

償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部

分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款：

8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都

可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理

局所存查。

11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本合同簽訂日期：____年__月__日

定作方：_____ 承攬方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：____

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：_______ 帳號：_______

____年__月__日

承攬合同範本8

甲方：

乙方：

為實現小區物業管理專業化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就清水灣小區物業零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協商，達成以下協議。

一、服務地點：武漢市東西湖區金湖清水灣小區

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、服務時間：乙方每週休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務。

四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包乾，甲方不再承擔任何其他費用。

五、甲方權利義務

1、保障小區正常的工作、生活秩序。

2、計劃和審定小區物業維修專案。

3、監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。

4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。

5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。

6、按期支付維修承攬費。

六、乙方權利義務

1、按照甲方的要求負責小區物業的維修。

2、主動巡迴檢查，發現問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。

3、合理使用原材料，提高物品利用率，儘可能節約成本。

4、遵守甲方的規章制度。

5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。

七、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

甲方：

乙方：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

承攬合同範本9

甲方（定作人）：

地址：

代理人：

聯絡電話：

乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

地址：

代理人：

聯絡電話：

甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委託乙方承攬_________________________工業設計專案，達成如下協議：

一、專案名稱及服務內容

1、________工業設計

2、服務內容包括：__________________________________；

（1）外觀造型設計；

（2）彩色及絲印等設計；

（3）結構設計；

（4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

二、設計要求及專案計劃進度

1、設計要就按雙方溝通後簽署的技術檔案；

2、專案各個階段工作完成時間，參照《專案設計計劃進度表》；

3、工作時間不包含週日、週六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

4、乙方全新設計專案以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬體資料之日開始算起，硬體資料包括系統及硬體構成、所有硬體的3D檔案，相關藉口及附件的規格書，操作介面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認後，乙方才會安排專案下一階段的工作。

5、《專案設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由於機房變更硬體或者設計要求等，則專案進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

風險提示：

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

三、成果形成

1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印檔案；

2、提交三位結構電子檔案，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙檔案（只標註重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格後方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

四、專案費用及付款方式

本協議所涉及的專案費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。專案費用按下列方式支付：

1、合同簽字生效的同時，甲方支付專案費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

2、外觀造型效果圖通過甲方評審後三日內，甲方再支付專案費用的______%（人民幣_______元）。

3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模檔案。

4、模具驗收或試產________後三日內，支付餘款。

5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，並獲得其智慧財產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計後一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付餘款。

五、雙方責任和義務

1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，專案啟動後向甲方提供專案組成員名單及聯絡方式。

2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，並接受甲方對專案設計開發的質量和進度的監督檢查。

3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，並對前期的設計舒服進行書面確認。

4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，並對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

5、甲方應能理解設計的複雜性，對專案執行過程中可能的設計區域性或細節調整和因此帶來的模具調整給予支援。

6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

六、智慧財產權

1、甲方應對其選用的方案所涉及的智慧財產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方智慧財產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，並保證其設計成果不侵犯第三人的智慧財產權及其他權利；

4、本協議中乙方受甲方委託設計所陳勝並最終由甲方確認的開發設計成果的智慧財產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在專案費用全部支付完畢後均歸甲方所有。

七、保密義務

1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計資訊、商業祕密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術資訊；

2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方洩露；

3、保密義務的有效期限至本合同終止後_____年。

八、違約責任

1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，並書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術資訊和商業祕密，甲方有權利解除合同，並有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款後，通過協商重新安排後續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

4、因甲方的元嬰導致本協議所議專案取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

九、專案合作過程中，雙方往來的技術檔案，在相應責任人簽字後可生效。

十、僱傭約定

本協議履行期間及協議終止後兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，並且不得勸說或者誘使他們終止與對方的僱傭關係，如有違反本限制，應向對方賠償相當於此僱員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

十二、專案結束後，乙方開具收款收據給甲方。

本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年___月___日

承攬合同範本10

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械裝置和工具以及安全防護裝置、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降裝置、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

承攬合同範本11

簽訂日期:________經甲乙雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計人民幣(大寫):

1.質量標準:___________

2.交貨(運輸)辦法及地點:________

3.質量檢驗及驗收辦法:_________

4.包裝要求及費用負擔:__________

5.結算辦法及期限:_____________

6.原材料供應辦法:____________

7.其他:_______________

違約責任:

第一點:甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點:乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要

要的,可以退貨,並承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

承攬合同範本12

甲方：××汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：

鑑於： 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有 品牌售後服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。

甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦 維修售後業務達成如下協議：

一、合作專案標的： 維修售後服務。

二、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。

地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有裝置、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作為投資；乙方以裝置折價 萬及現金 萬共出資 萬元作為投資。

雙方約定：

① 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認後作為合作專案的共有財產。

② 裝置添置及場地再改造均由雙方共同確認後購置，作為雙方共有的固定資產以及今後裝置折舊、攤銷的依據。

四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營

汽車的汽車維修售後服務專案。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認後作為本協議的補充協議，並享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作專案的資金往來設定雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作專案經營收入扣除成本（場租分攤專案、工資、稅金及日常經營管理費用）後盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。

六、合作專案經營場地費用分攤：鑑於甲方目前每年場地費為 萬元，合作專案專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票於每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作專案按每年 萬元分攤場地費，於每年 月 日前入帳。

七、裝置折舊及攤銷：從合作之日起，從合作專案中提取裝置折舊。具體折舊率以雙方確認為準。

八、雙方責任：

（一）、甲方：

① 繼續開發和擴大現有維修業務，並在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關係處理。

② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。

（二）、乙方：

① 將原有的賓士、寶馬客戶納入雙方合作專案中。

② 為賓士、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。

③ 開發客戶並介紹給甲方。

九、特別約定：

① 原××汽車場地係為爭取"4s"品牌而設定，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。

② 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本專案進行合作。

③ 自合作協議生效後，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。

④ 雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。

⑤ 根據經營需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作專案增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。

十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失並有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

② 任何一方就本合作專案事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。

③ 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。

十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

十三、文字：本協議一式肆份，雙方各執貳份，於雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 代理人：

時間：

承攬合同範本13

簽訂日期：________

經 甲 乙--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

貨款共計人民幣(大寫)

1.質量標準：___________

2.交貨(運輸)辦法及地點：________

3.質量檢驗及驗收辦法：_________

4.包裝要求及費用負擔：__________

5.結算辦法及期限：_____________

6.原材料供應辦法：____________

7.其他：_______________

違約責任：

第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他：____________

本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方：______ 乙方：________

法定代表人：_______ 法定代表人：_____

電話：________ 電話：_______

地址：________ 地址：_______

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：________ 帳號：_______

承攬合同範本14

甲方:

乙方:

甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自願達成如下協議。

一、工程概況:

甲方準備在 縣 街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下： 1、房屋主體結構施工，內牆粉刷，外牆施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須於20xx年6月10日前完工。

3、甲方負責建築所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自願將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，裝置維護由乙方負責，施工完畢後歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建築材料由乙方負責。

二、費用結算

1、房屋建設採用費用包乾的方式。

2、房屋建築總面積以最後實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

②全部工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。

三、質量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的貼上,達到水平;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。

四、法律責任:

1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

五、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執一份。

2、本合同自 年 月 日簽定之日起生效。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬合同範本15

委託方：_____公司

簽訂地點：

受託方：

簽訂時間：

標的、數量、價款：

1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。

2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

3、結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

5、（交）提貨方式及地點：委託方廠房內。

6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受託方承擔。

7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的資訊、使用者資料或其他標明保密的檔案或資訊的內容（簡稱“保密資料”）保守祕密，未經資訊披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。因商業祕密洩露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。

9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。（傳真或掃描件有效）

委託方：___公司

受託方：

法人代表：

法人代表：

委託代表：

委託代表：

傳真：

電話：

開戶銀行：

帳號：

地址：

傳真：

電話：

開戶銀行：

帳號：

地址：

年 月 日

年 月 日