房屋拆遷合同精選15篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的法律效力與日俱增，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼一份詳細的合同要怎麼寫呢？以下是小編幫大家整理的房屋拆遷合同，歡迎大家分享。
房屋拆遷合同1
甲方（拆遷人）：_______________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
乙方（被拆遷人）：_____________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 專案名稱、地點
建設專案名稱________________，建設地點________ ，建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現狀
（一）乙方在拆遷範圍內有房屋____間，建築面積____平方米，使用面積____平方米，居住面積____ 平方米。
（二）乙方有正式戶口____人，常住人口____人，應安置人口____人，分別是（姓名、性別、年齡、關係等）
（三）被拆遷房屋的產權屬於________________。
第三條 拆遷安置
（一）乙方安置到________ ，房屋____間，建築面積________ 平方米，使用面積____ 平方米，居住面積____ 平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
（二）乙方臨時過渡到________________，房屋____間。
（三）乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
（一）甲方提供給乙方的.安置房屋，其建造標準應當符合________ 頒發的________標準；
（二）建造質量應當符合________________；
（三）房屋內應當有以下設施：
1．____________________
2．____________________
3．____________________
第五條 拆遷安置房屋產權
（一）乙方被安置房屋的產權屬於
乙方應與________簽訂房屋租賃合同並交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬於
甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_______元；轉學補助費________元；提前搬家獎勵費________元；其他補助費________元；共計人民幣________ 元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1．作價補償。
被拆遷房屋____間，建築面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂後，由乙方負責辦理被拆除房屋產權登出手續。
2．產權調換。
甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方；
乙方需支付：
（1）結構差價____________________元；
（2）面積差價____________________元；
（3）房屋成新差價________________元。
3．________________________
第八條 乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，並交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建築或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬於臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，並每逾期
一天罰款____元。
第十一條 乙方安置屬於臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方，並按以下方法之一處理：
1．甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2．逾期____個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____％向乙方加付臨時過渡費。
3．________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1．不可抗力造成安置房屋建設延期；
2．因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
3．________________________
出現上述情況，甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方：_________________
代表人：_______________
_______年_____月_____日
乙方：_________________
代表人：_______________
_______年_____月_____
房屋拆遷合同2
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告：_________________上海_________________實業有限公司
法定代表人：______________聯絡電話：_____________
地址：_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
第三被告：_________________上海___________________房地產開發有限公司
法定代表人：__________________聯絡電話：_____________
地址：_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
訴訟請求：_________________
1、確認三被告簽訂的關於本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由：_________________
被告二、三於20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開始拆遷工作。
原告居住於_______________路_____________弄_______________號底後的.房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由於歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底後房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿並作為戶主，是該房屋動遷安置物件;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底後的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告於_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷專案組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈於_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院後，通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底後房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底後房屋的拆遷補償安置協議，並且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一併作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議後，一共獲得3百餘萬元，而原告僅獲得動遷款10餘萬元。由於3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，並且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支援原告訴請。
具狀人：_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同3
甲方(拆遷人)：_______地址：_______
郵編：______電話：______
法定代表人：______職務：____
乙方(被拆遷人)：_______地址：_______
郵編：______電話：______
法定代表人：______職務：____
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據____市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
第一條專案名稱、地點
建設專案名稱_______，建設地點_______，建設單位_______，《拆遷許可證》文號_______。
第二條被拆遷房屋現狀
(一)乙方在拆遷範圍內有房屋__間，其中，磚混結構平頂房_間，建築面積___平方米;磚木結構安架房__間，建築面積_平方米，土木結構安架房__間，建築面積___平方米;磚混結構廈房__間，建築面積__平方米，土木結構安架房_間，建築面積__平方米，其它_________________________。
(二)乙方在拆遷範圍內附屬物分別有____________。
(三)乙方在拆遷範圍內經濟作物分別有_______。
第三條被拆遷房屋補償
(一)被拆遷房屋___間，其中裝混結構平頂房__間，建築面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚木結構安架房_間，建築面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間，建築面積__平方米，按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間，建築面積__平方米，按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間，建築面積__平方米，按每平方米_元作價補償。其它：________________________。小__：______元。
(二)被拆遷範圍內的附屬物分別為____________________________________小__：______元。
(三)被拆遷範圍內有經濟作物分別為________________________________小________元。
(四)被拆遷範圍內以上各項補償總計______元。(注：含所有費用)。
第四條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費___元，臨時過渡費___元，按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
第五條補償款支付方式
補償款分兩期進行支付，
第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起____日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪，
第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日，甲方將乙方剩餘的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條搬遷期限
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起於_______年____月____日前應將原住房騰空，並由乙方拆遷。
第七條違約責任
(一)甲方未按本合同約定的'期限內向乙方支付賠償款，甲方除正常支付給乙方的補償款之外，向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空並未拆遷，乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方，並賠付給甲方違約金10萬元。
第八條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，房屋拆遷主管部門一份，具有同等法律效力，自簽字日起生效。
甲方：(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
乙方：(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
甲方：(簽章)_______
代表人(簽章)_______
_______年____月____日
房屋拆遷合同4
甲方：
乙方：
甲方與乙方約定，由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利和義務，依照《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，經雙方充分協商，訂立本合同。
第一條 委託事項
甲方委託乙方處理甲方因建設需要的拆遷事宜，包括拆遷過程中因拆遷完所產生的'房屋剩餘價值。拆遷戶共計 戶。
第二條 費用及其支付
1、 按拆遷房屋間數計算：
(1)對於多數房屋較好的按每間人民幣 元。
(2)對於部分房屋較舊的乙方免費負責清除。
2、乙方在拆遷之前須向甲方交納 50 萬元保證金，該保證金在乙方拆遷房屋的同時按乙方拆遷的實際數量予以扣除。
(1)若乙方在拆除全部房屋之後，其合同價款未達50萬元，則甲方退還乙方餘下保證金;
(2)若乙方在拆遷房屋過程中，其合同價款已達到或已超過 50萬元，則乙方須向甲方續交20萬元保證金，依次類推，待乙方拆除全部房屋後，甲方退還乙方餘下保證金。
2、 乙方在處理委託事務時，其他費用及損失由其自行承擔。
第三條 委託事務的終止
(1) 在拆除過程中，雙方產生分歧的，在對乙方從事本委託合同的費用給予補償後，可終止本和同。
(2) 乙方遇政府對本單位職能將進行調整，而致無法履行本合同的，在賠償甲方相應損失後可終止本合同。
第四條 違約責任
乙方未按本合同完成拆遷工作的，應賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。
第五條 其他條款
合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
(本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同5
拆遷過程中的租賃合同糾紛與一般意義上的租賃合同糾紛區別在於，出租方提起租賃合同糾紛訴訟的目的並非由於履行租賃合同過程中產生了糾紛，而是企圖通過租賃合同糾紛訴訟達到解除租賃合同之目的，從而降低或者免除對承租方的拆遷安置補償。
出租方一般會用以下三個理由來主張解除租賃合同：
第一，未按照租賃合同約定支付租金，出租方行使合同解除權。
在出租方與承租方的《租賃合同》當中，一般都會有對租金支付方式和時間的約定，比如每月10日之前支付租金，超過三個月未支付的，出租方有權解除租賃合同等等類似的約定。因此，根據《合同法》的相關規定，承租方只要在合同約定的期限內未支付租金的，出租方可以單方解除租賃合同。出租方不按照合同約定支付租金的情況是很常見的，因為拆遷開始之後，出租方一般會要求終止履行合同，租金問題到拆遷補償款下來之後一併結算，這種情況下，是出租方要支付給承租方大額的拆遷安置補償，小額的租金問題就顯得很不重要了，承租方往往忽略了還有租賃合同的存在。在最後雙方對於拆遷補償問題無法達成一致意見的時候，出租方就會以未按照租賃合同約定支付租金為由，主張解除租賃合同，而之前出租方不要求支付租金的行為往往是口頭約定，承租方沒有證據證明這個事實，因為，往往在訴訟過程當中陷於被動。
第二，由於拆遷導致合同無法繼續履行，要求法定解除租賃合同。
《合同法》第九十四條有下列情形之一的，當事人可以解除合同：因不可抗力致使不能實現合同目的。出租方會認為，國家拆遷或者徵地，已經導致不能實現合同目的，因此，要求行使合同法定解除權。
第三，擅自轉租，出租方行使合同解除權。
《合同法》第二百二十四條規定，承租人未經出租人同意轉租的，出租人可以解除合同。承租方如果租賃的房屋或者土地比較大，為了分擔租金壓力，獲取收益，一般會進行再轉租，而出租方只要收到了應有的租金，也認可轉租的行為，但是一般沒有書面的同意意見。在糾紛產生之後，出租方往往否認知道轉租的事實，主張轉租未經過其同意，按照法律規定，可以解除合同。而出租方認可轉租行為往往也是口頭認定，承租方沒有證據證明這個事實，因為，在訴訟過程當中也顯得很被動。
承租方對於上述三大解除租賃合同的事實和理由，如何有理有據地應對呢?
第一，尋找不支付租金的事實證據和法律依據。
第二，是否為合法程式的拆遷，是否為不可抗力。
第三，尋找出租方認可轉租的證據和喪失合同解除權的法律依據。
加強對合同同住人保護的必要性，這是根據誠實信用原則以及租賃合同性質而產生的。保護承租人的同住人是租賃合同的一項附隨義務。對承租人的'同住人的保護義務涉及附保護第三人作用合同制度。附保護第三人作用合同制度為德國判例法所首創，至《美國統一商法典》而發展完善，《美國統一商法典》中第2-318條所規定的利益第三人擔保責任堪稱附保護第三人作用合同的典範。該規定由於較好地貫徹了民法的誠實信用原則，同時又合理地保護了第三人的利益，備受各國重視。
附保護第三人作用合同，是指特定合同一經成立，不僅在合同當事人雙方間產生權利義務關係，同時，債務人對於與債權人具有特殊關係的第三人，也應負有照顧、保護、通知等義務，債務人違反此項義務時，就該對特定範圍的人所遭受的損害，也應依照合同法的原則，負賠償責任。附隨義務主要目的，在於加強保護與債權人具有特殊關係的第三人的利益。
一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：訴訟之前，雙方當事人協商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協商確定之日為房屋租賃合同解除之日。在情形下房屋租賃合同可以解除?想要;瞭解房屋租賃合同解除情形，見下文。
如何確定房屋租賃合同解除的時間?
一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：
1、訴訟之前，雙方當事人協商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協商確定之日為房屋租賃合同解除之日;
2、一方當事人行使房屋租賃合同解除權，對方有異議提起訴訟，經法院審理後認為行使房屋租賃合同解除權並無不當的，解除房屋租賃合同通知送達之日為房屋租賃合同解除之日。
房屋拆遷合同6
委託人：________________
姓名：___________________
性別：________________
男身份證號碼：________________
受託人：________________
姓名：___________________
性別：________________
女身份證號碼：________________
我擁有位於_____________的房產一套，因房產拆遷需登記，本人工作繁忙，不能親自回家辦理房屋拆遷的相關手續，特委託_____________作為我的合法代理人全權代表我辦理相關事項，對委託人在辦理下述事項過程中所簽署的有關檔案，我均予以認可，承擔相應的法律責任。
委託人系夫妻關係，受託人可以我的名義辦理如下事項：________________
一、全權辦理上述房產房屋拆遷有關登記以及簽字手續，代為簽署上述房拆遷合同，受託人有權自主選擇補償房產或補償拆遷款。
二、如若補償拆遷款，受託人可全權收取房屋拆遷補償款。
三、如若補償房產，受託人可全權於相關部門辦理上述房產的登記手續。
四、此房屋的房產證以及本人的'相關證件影印件等證件，已全部交給受託人受託人可持有所有證件全權辦理相關手續。
受託人在其許可權範圍內簽署的一切有關合法檔案及辦理的相關手續，我均予承認。
委託人：________________
受託人：________________
________年____月____日
________年____月____日
房屋拆遷合同7
甲方（拆遷人）：_________
地址：_________
郵碼：_________
電話：_________
法定代表人：_________
乙方（被拆遷人）：_________
地址：_________
郵碼：_________
電話：_________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 專案名稱、地點
建設專案名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________ 。
第二條 被拆房屋現狀
（一）乙方在拆遷範圍內有房屋_________間，建築面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
（二）乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
（三）被拆遷房屋的產權屬於_________。
第三條 拆遷安置
（一）乙方安置到_________，房屋_________間，建築面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
（二）乙方臨時過渡到_________，房屋_________間。
（三）乙方臨時過渡期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知_________日內，應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
（一）甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合_________ 頒發的_________標準；
（二）建造質量應當符合_________；
（三）房屋內應當有以下設施：_________。
第五條 拆遷安置房屋產權
（一）乙方被安置房屋的產權屬於_________。乙方應與_________簽訂房屋
租賃合同
並交納房租及其他費用。
（二）乙方被安置房屋的產權屬於_________。甲、乙雙方應另行簽訂房屋
買賣合同
，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費_________元；臨時過渡費（含交通補助、供暖補助等）_________元；轉學補助費_________元；提前搬家獎勵費_________元；其他補助費_________元；共計人民幣_________元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的.產權人按以下方式進行補償：
（一）作價補償。被拆遷房屋_________間，建築面積_________平方米，按每平方米_________元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費_________元。本合同簽訂後，由乙方負責辦理被拆除房屋產權登出手續。
（二）產權調換。甲方以_________地點，_________房屋，_________間，_________平方米，補償乙方；乙方需支付：_________。
（1）結構差價_________元；
（2）面積差價_________元；
（3）房屋成新差價_________元。
_________。
第八條 乙方在_________年_________月_________日前應將原住房騰空，並交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建築或附屬設施應在_________年_________月_________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬於臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知_________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，並每逾期一天罰款_________元。
第十一條 乙方安置屬於臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月_________元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿_________天前通知乙方，並按以下方法_________處理：
（一）甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
（二）逾期_________個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________％向乙方加付臨時過渡費，逾期超過_________個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的_________％向乙方加付臨時過渡費。
_________。
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
（一）不可抗力造成安置房屋建設延期；
（二）因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期；
_________。
出現上述情況，甲方應當在情況發生的_________天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：_________。
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式_________份，甲、乙雙方各持_________份，留存一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
房屋拆遷合同8
甲方(拆遷人)____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
乙方(被拆遷人)____________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據____市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定，甲乙雙方經協商，就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條專案名稱、地點建設專案名稱________________，建設地點________，建設單位________《拆遷許可證》文號________.
第二條被拆房屋現狀
(一)乙方在拆遷範圍內有房屋____間，建築面積____平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。
(二)乙方有正式戶口____人，常住人口____人，應安置人口____人，分別是(姓名、性別、年齡、關係等)
(三)被拆遷房屋的產權屬於________________.
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到________，房屋____間，建築面積________平方米，使用面積____平方米，居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到________________，房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自________年____月____日至________年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知____日內，應遷入安置用房內。
第四條安置房屋的標準
(一)甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合________頒發的________標準;
(二)建造質量應當符合________________;
(三)房屋內應當有以下設施：
XXX
XXX
XXX
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬於乙方應與________簽訂房屋租賃合同並交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬於甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同，持該合同辦理房屋產權轉移手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條房屋拆遷補助甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________元。
第七條被拆遷房屋補償甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1.作價補償。被拆遷房屋____間，建築面積____平方米，按每平方米____元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂後，由乙方負責辦理被拆除房屋產權登出手續。
2.產權調換。甲方以________地點，________房屋，____間，____平方米，補償乙方;乙方需支付：
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)房屋成新差價________________元。XXX____
第八條乙方在________年____月____日前應將原住房騰空，並交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建築或附屬設施應在________年____月____日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬於臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，並每逾期一天罰款____元。
第十一條乙方安置屬於臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同
第三條
第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方，並按以下方法之一處理：
1.甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期____個月內，甲方按本合同
第十一條約定的`臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同
第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。XXX____
第十三條特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;XXX____出現上述情況，甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報房屋拆遷主管部門備案。甲方：________________________代表人：________年____月____日乙方：________________________代表人：________年____月____日
返
房屋拆遷合同9
甲方：
乙方：
甲方因開發 樓盤(位於 )需拆除乙方正在使用的沿街樓房，依據《國有土地上房屋徵收與賠償條例》，經甲乙雙方協商，就房屋拆遷賠償達成如下協議：
一、乙方房屋基本情況
第1條：1、建築面積 平方米(其中一層 平方米;二層平方米;附屬物。
2、所有權人：
3、房屋性質：經營性用房。
二、甲方義務
第2條：甲方以回遷的方式對乙方拆遷的以上房屋及附屬物給予賠償。
第3條：回遷安置房屋的位置、面積、結構：
1、回遷安置房屋位於齊晏大街以南、向陽路以西，樓房東牆距向陽路路中心 米，該距離不得相差5米。
2、回遷安置房屋為一層門頭房，門頭朝向需面對齊晏大街，南北貫通，向南需有門、有窗、可做門頭房使用。面積為平方米，東西長度為27.14米。
3、回遷安置房交房標準：達到國家規定的竣工驗收標準，通水、電、暖;牆面、門窗、衛生間等達到可營業標準，該房屋因水、暖管道等因素造成使用的`面積不可超過總面積的1%，若超出總面積的1%部分，需另增加使用面積或經濟賠償(按市場售價為準)。
第4條：1、回遷交房日期：自乙方房屋拆遷日起 三 年內即
2、自本合同簽訂之日起至回遷房屋交付日，甲方負責向乙方賠償房屋租金，每年 元。若甲方未按期交付回遷房屋，超出時間甲方向乙方賠償的房屋租金按10%每年遞增。
第5條：甲方應在交付回遷安置房後三個月內為乙方辦理房產證、土地使用證並承擔相關費用。
第6條：因回遷安置房面積不宜分割而多出賠償乙方面積部分，甲方以不高於3000元/平方米的價格出售給乙方;乙方拆除面積超出安置房屋面積部分，甲方以市場價格給予賠償。
第7條：若甲方無法交付回遷安置房或交付的回遷安置房達不到合同約定的乙方要求，乙方有權拒收回遷安置房，甲方需以現金人民幣1500萬元給予乙方賠償。
第8條：抵押擔保：甲方以 作為本合同的擔保抵押給乙方，並從房管部門辦理相關抵押手續，且甲方承擔相關費用。如果不能按時交房，乙方有權以抵押物抵甲方賠償的回遷安置房，甲方應在一個月內將抵押物過戶給乙方，並承擔相關過戶費用。
第9條：擔保方責任：甲方需找乙方認可的單位或個人來擔保本合同的覆行，若甲方未按合同條款約定交付回遷安置房，擔保方承擔本合同約定的甲方的全部責任。
三、乙方義務
第10條：本合同簽訂後，甲方完成第8條和第9條的條款後，乙方應在15日內交房或拆除。
四、其它：
第11條：未盡事宜雙方可另籤協議作為本合同附件。
第12條：本合同在履行過程中發生的爭議，雙方協商不成，提交齊河縣仲裁委員會仲裁。
第13條：本合同一式4份。自甲、乙方及擔保方簽字、蓋章、公證處公證後本合同生效。
1、甲方抵押物的相關證件和手續。
2、回遷安置房屋的相關圖紙。
甲方：
乙方：
擔保方：
年 月 日
房屋拆遷合同10
身份證號碼：
當前地址：
買方(簡稱乙方)：
身份證號碼：
當前地址：
經甲乙雙方自願協商一致，甲方將甲方合法擁有的一套政府拆遷房屋出售給乙方，雙方就房屋銷售相關事宜達成如下合同條款，以資共同遵守：
一、乙方同意以統一方式購買縣政府分配給甲方的房產。該物業位於該住宅樓單元樓層，面積平方米(含分攤面積)，尚未辦理產權證。
二、本合同所稱房屋是縣政府劃撥給甲方的`拆遷房屋，屬於甲方個人所有。甲方保證不存在產權糾紛、抵押、債權債務等權利瑕疵。
三、雙方同意該房屋售價為(人民幣)(￥ 元)
四、雙方同意乙方分兩期支付購房款。
(1)在雙方簽訂本合同之日，乙方應向甲方支付購房款(人民幣)： 元，甲方應向乙方出具付款收據；
(2)乙方在辦理完房產證和土地使用權證後一次性付清。
動詞（verb的縮寫）房屋產權登記協議：產權登記前所涉及的一切費用(包括簽訂合同前的物業管理費)由甲方承擔，辦理房產證和土地使用權證所發生的費用由乙方承擔，為使乙方能儘快辦理這兩個證件，甲方必須協助乙方辦理一些之前政府允許的手續。
不及物動詞甲方應積極配合乙方在縣政府規定範圍內辦理房地產權利登記或完成產權變更登記手續。
七、房屋交付：甲方應將相關檔案、票據及房屋鑰匙交付給乙方。
八、違約責任：雙方簽訂本合同後，乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方不退還乙方已付房款，收回房產。甲方中途違約的，應書面通知乙方，並自違約之日起3日內向乙方支付已付房價款的30%作為補償。
九、本合同引起的爭議解決方式：因履行本合同發生的爭議，可通過協商、申請仲裁和訴訟解決。
十、本協議一式四份，經雙方簽字後生效。甲乙雙方各執一份。公證處和縣辦事處備案。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽名)：_________
乙方(公章)：________
法定代表人(簽名)：_________
房屋拆遷合同11
甲方：
乙方：
調解方：
按照上級安排，甲方負責重建318國道解放橋，根據工程需要車輛需改道通行，由於國道通行車輛過載，導致秦楊村兩戶居民、的房屋牆體出現部分裂縫，乙方要求甲方予以補償，經鎮政府信訪辦調解，雙方達成如下協議：
一、甲方一次性補償房屋及房前屋後設施受損折合款項人民幣24000元(大寫：貳萬肆仟元整)，有兩農戶自行商討後確定各自金額，即xx。
二、乙方房屋今後再出現任何問題，甲方概不負責。
三、兩戶居民不得為此事再提其他無理要求，也不再找鎮政府解決其他與此相關事宜。
此協議一式三份，甲乙雙方各執一份，調解方留存一份，雙方簽字生效。
甲方：xxx
乙方：xxx
調解方：xx
年月日
房屋拆遷合同12
建設單位（甲方）：_________
拆遷戶（乙方）：_________
根據_________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
一、拆遷房屋基本情況
1、乙方在拆遷範圍內有房屋_________間，建築面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2、乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3、被拆遷房屋的產權屬於_________。
二、拆遷安置
1、甲方負責於_________年_________月_________日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建）_________平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
2、甲方安置乙方的住房位於_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等裝置。
三、搬遷要求
乙方應於_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的.住房或週轉房（或乙方自找的週轉房），甲方於乙方搬遷_________日內一次付給乙方搬遷費_________。
四、拆遷週轉補助
1、乙方自行找房週轉，每人每月補助_________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_________元；
3、乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。
五、拆遷補償費用
1、房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整；
2、附屬物補償金額為人民幣_________整；
3、搬遷補助費為人民幣_________元整；
4、設施裝置遷移費為人民幣_________元整；
5、其他費用為人民幣_________元整。
六、違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金；甲方如不按合同規定的地點和麵積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
2、乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七、爭議的處理
1、本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
八、其他約定
1、乙方家庭的全部成員（18歲以上者）_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他（她）在合同文字和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
2、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。
3、合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式_________份，交_________等單位各留存一份。
甲方（公章）：______________ 乙方（公章）：______________
法定代表人（簽字）：________ 法定代表人（簽字）：________
_______年_______月______日 _______年_______月______日
房屋拆遷合同13
出賣人:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，自願達成如下協議，以資共同遵守。
一、甲方承諾並自願向乙方出售其自有的位於省市住宅建築內建築面積為㎡(平方米)、使用面積為㎡(平方米)的拆遷房屋..乙方取得房屋後，甲方不得以任何理由反悔，否則甲方將向乙方支付相當於總房款20%的違約金。
二.上述房屋包括附屬設施，雙方約定的房屋單價(人民幣):元/平方米；總價:。
三.雙方同意乙方分三期支付房款。從本協議簽署之日起至_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _雙方應為對方頒發相應的證書。 乙方應於年月日前向甲方支付(第二次)房款萬元，剩餘房款萬元應在辦理房產證當日內支付給甲方。每次乙方用銀行卡向甲方支付房款時，甲方宣告以下內容為本次交易的銀行賬戶:戶名:銀行:賬號:
四.甲方保證出售給乙方的房屋(原)產權屬於自己並有權處分，該房屋不存在任何第三方的抵押、擔保或其他權利。也沒有其他爭議。乙方購買並接受該房屋後，如發生房屋產權糾紛，影響乙方權利的行使，甲方應負責清理，並賠償乙方因此遭受的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付後，因房屋質量引起的糾紛，雙方不承擔賠償責任。
不及物動詞甲方出售的房屋為拆遷房屋，甲方未辦理產權登記手續，乙方對此心知肚明。乙方同意甲方關於產權轉讓的承諾:甲方應儘快辦理產權登記，並在完成產權登記後立即協助乙方辦理產權轉讓手續。如果當時發生產權糾紛，甲方應承擔全部責任，退還乙方已支付的全部房款，並支付相當於總房款20%的違約金。
七.甲方在辦理產權證前，應配合直接將業主名稱變更為乙方。如乙方未能直接與開發商(拆遷辦)辦理更名手續，未能以甲方名義辦理產權證，手續費由甲方承擔，過戶費用由乙方承擔，甲方無條件協助乙方辦理過戶手續。甲方在知道辦理產權證合適後，應在收到乙方通知後，及時通知乙方或提供所有相關資料..不得以任何藉口威脅拒絕，否則視為甲方違約，並向乙方支付相當於總房款20%的違約金。如因甲方延誤影響產權轉移登記，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。
八.甲方承諾在本合同簽訂之日起3年內為乙方辦理產權證並轉讓產權。屆時因各種因素，房產局不予辦理房產證和過戶，甲方退還乙方已支付的全部房款，並支付相當於總房款20%的賠償金。產權證書延期發放的，應在雙方協商確定的期限內辦理。
九.本合同簽訂生效後，該房屋的`增值與甲方無關，乙方有權佔有、使用、收益和處分該房屋。
十.在本協議簽署之前或之後，甲方應繳納的所有稅費均由甲方承擔..
十一.本協議簽訂後，雙方應共同遵守，甲方不得反悔或對該房產主張任何權利。如甲方違約，除退還乙方已支付的全部房款外，甲方還應支付相當於同期銀行貸款利率四倍的利息，並支付相當於總房款20%的違約金。
十二.本協議簽訂後，雙方共同遵守。違約時，違約方應賠償對方相應的經濟損失，以及總房款20%的違約金。
十三.如實際登記建築面積小於甲方在辦理產權證時承諾的65平方米，甲方應按5000元/平方米退還乙方多付的房款，並支付同期銀行貸款利率利息。
十四.甲方的合法繼承人一致同意該房屋買賣交易，並同意本協議的所有條款。甲方的合法繼承人無權繼承和使用該房屋。
十五.本協議履行過程中，雙方如有分歧，應協商解決，並可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。協商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
十六.本協議自雙方簽發結婚證之日起生效。
十七.本協議一式三份，雙方各執一份，一份交房屋所在地社會住房委員會備案留存。
甲方(簽字)
乙方(簽字):
身份證號:
郵寄地址:
郵寄地址:
電話:
電話:
日期:
日期:
房屋拆遷合同14
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建築法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》，為明確雙方責任，確保拆遷安全和進度，經甲、乙雙方協商一致達成以下條款，雙方共同遵守。
一、 工程名稱：河南中州企業發展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點：中州家屬院內;
三、 拆除面積：約343平方米;
四、 承包範圍：二層平臺及耳房、門洞、舞臺(一米二範圍內)拆除;
五、 合同工期：20xx年 3 月17 日-20xx年 4月 2日;
六、 合同價款：叄仟元(3000.00元);
七、工程質量要求：
乙方負責淨甲方要求拆除指定建築物、附著物，並將拆除的建築垃圾及時清理乾淨，嚴禁隨意拋灑，傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務
1、 甲方的責任與義務：
1)、甲方負責將拆除範圍內的物品騰空，使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的'周邊關係，以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除範圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤，工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務：
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶，完工驗收合格後甲方如數退還。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語並採取安全防護措施，設定安全隔離帶並有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工裝置的安全，因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準，採取切實可行的措施進行安全文明施工，保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序，保證拆除現場人走場清。
九、工程款支付辦法
工程完工經甲方驗收合格，半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工，合同內容執行完畢，工程價款及各種費用結清後合同自行失效。
3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方：(蓋章) 乙方：(簽字)
法人代表：(簽字) 法人代表：(簽字)
房屋拆遷合同15
甲方：____________________________________
地址：____________________________________
郵編：_______________
電話：______________
法定代表人：____________
乙方：____________________________________
地址：____________________________________
郵編：_______________
電話：______________
法定代表人：____________
第一部分協議書
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條房屋拆遷依據
建設專案名稱，建設地點，建設單位，《拆遷許可證》文號。
第二條
(一)乙方在拆遷範圍內有房屋間，建築面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。
(二)乙方有正式戶口人，常住人口人，應安置人口，分別是(姓名、性別、年齡、關係等)。
(三)被拆遷房屋的產權屬於。
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到，房屋間，建築面積平方米，使用面積平方米，居住面積平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到，房屋間。
(三)乙方臨時過渡期限自年月日至年月日。
甲方保證乙方在過渡期限內回迂，乙方在收到正式安置通知日內，應遷入安置用房用。
第四條安置房屋的標準
1、甲方提供給乙方的安置房屋，其建造標準應當符合頒發的標準;
2、建造質量應當符合;
3、房屋內應當有以下設施：
第五條拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬於
乙方應與簽訂房屋租賃合同並交納房租及其它費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬於房地產合同:
甲乙雙方應另行簽訂買賣合同，持該合同辦理房屋產權簽訂手續，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律約束力。;
第六條房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)元;轉學補助費元;提前搬家獎勵費××元;其它補助費元，共計人民幣××元。
第七條被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償：
1、作價補償
被拆遷房屋間，建築面積平方米，按每平方米元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費元。本合同簽訂後，由乙方負責辦理被拆除房屋產權登出手續。
2、產權調換
甲方以地點，房屋，間，平方米，補償乙方。
乙方需支付：
(1)結構差價元;
(2)面積差價元;
(3)房屋成新差價元。
第八條乙方在年月日前應將原住房騰空，並交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建築或附屬設施應在年月日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬於臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的不再享受各種補助費，並每逾期一天罰款元。
第十一條乙方安置屬於臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿××天前通知乙方，並按以下方法之一處理：
1、甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2、逾期個月內，甲方按本合同約定第十一條的臨時過渡費的.%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過個月，甲方按本合同第十一條的臨時過渡費的%向乙方加付臨時過渡費。
第十三條特殊情況下安置逾期的處理結果出現下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置房屋：
1、不可抗拒造成安置房屋建設延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3、出現上述情況，甲方應當在情況發生的天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，另一份抱房屋拆遷主管部門備案。
甲方：____________ 乙方：____________
簽約日期：______________ 簽約日期：______________
