承攬加工合同(薦)

隨著人們對法律的瞭解日益加深，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬加工合同1

合同編號：

發包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條：標的

乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

第二條：製作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

第三條：加工製作與安裝的要求

1、書架安裝後穩定、可靠，空間利用充分。

2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購，且有材料合格證書。

3、規格：圖書館鋼製雙柱雙面書架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。

②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條 書架安裝及驗收與售後服務

①、乙方對製作的書架進行安裝；

②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，並不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

第七條：結算方式、期限及安裝費用

①、甲、乙雙方簽訂的合同生效後 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

②、乙方交貨後 5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

④、剩餘的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條：甲方違約責任

①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

第九條：乙方違約責任

①、乙方未按甲方的.質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

第十條：糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

第十一條：附則

①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

法定代表人 法定代表人

委託代理人 委託代理人

經 辦 人： 經 辦 人：

單位地址： 單位地址：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵政編碼： 郵政編碼：

年月日

承攬加工合同2

定做方：_________

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

承攬方：_________

地址：_________

電話：____________

法定代表人：_________

定做方委託承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內容

1、本合同規範由定做方委託承攬方承攬加工後，將全數加工製成品交付定做方之一切相關法律行為。

2、原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方採購單、發票或其它書面約定所列，並作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

三、加工成品質量要求

1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。

2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料檔案。

四、訂單確認

1、定做方以訂貨單形式將訂貨資訊傳真或者快遞給承攬方。

2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。

3、定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4、定做方傳真給承攬方訂單經確認後，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

1、定做方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，餘下____%在定做方驗收貨物後____天內付清給承攬方。

2、產品包裝要求：採用承攬方的中性包裝，並加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯絡方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可後方可按照訂單生產。

八、價款

按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

3、每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或專案，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

5、當事人雙方對委託的定做物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的.時間和地點

1、交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

1、發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固，並保障運輸過程安全。

2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性檔案與實際進口料件不符（包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

2、承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

3、未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

4、定做方不得將承攬方所報產品價格洩漏給任何第三方。

5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密資訊嚴格保密，所有的（包括但不限於）資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品、價格和其他資訊。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述資訊。

6、承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的資料，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述資料。

7、雙方同意定做方提供的包括工業祕密和技術祕密的檔案均在上述義務的範圍內。

8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和檔案時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關係，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的檔案澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始檔案一起返還給定做方。

9、上述所有的（包括但不限於）資料、製圖、原料、規格、手冊、檔案、樣品、模具、產品和其他資訊，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

10、應非常小心地對待專門為生產所傳送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和檔案或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用於給任何第三方或其本身的市場生產製造。

12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術祕密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

13、定做方同意另外用書面宣告來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定做物或完成工作的數量少於合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

5、未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

6、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

7、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

8、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

9、由於保管不善致使定做方提供的原材料、裝置、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

12、承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，並加付合同標的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

1、本合同簽訂後，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意後，可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定做方：_________

公章：_________

法定代表人：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

法定地址：_________

電話：_________

________年_____月_____日

承攬方：_________

公章：_________

法定代表人：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

法定地址：_________

電話：_________

________年_____月_____日

承攬加工合同3

訂立合同雙方：

承攬方：_________

定作方：_________

甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃櫃臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料檯面櫃檯│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃檯面櫃檯│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的.，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

乙方：_________

代表人：_________

地址：_________

電話：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

日期：_________

承攬加工合同4

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委託承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：

（此合同單價為稅前價）

品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備註

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

二、 技術資料提供方法：

需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的.物圖紙加工；

三、 質量要求：

供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規範要求，並配合甲方的監督檢查；

四、 交貨地點：

供方廠內驗收交貨；

五、 交貨時間：

合同簽訂生效後， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。

六、 計量方式：

需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、 結算方式：

合同簽訂後需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩餘款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、 標的物所有權

自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬於供方所有。

九、 運輸方式及到達站和費用負擔：

汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、 本合同解除的條件：

合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、 違約責任：

由違約方負責；

十二、 解決合同糾紛的方式：

協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。

本合同傳真件同樣有效。

十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂 做 方 ：

承 攬 方 ：

單位：

單位：

法定代理人：

法定代理人：

委託代理人：

委託代理人：

電 話：

電 話：

開戶行：

戶 名：

帳 號：

卡 號：

郵 編：

郵 編：

簽訂時間：

承攬加工合同5

(甲方)委託方：

(乙方)加工方：

根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委託乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：

一、貨物概況及加工價格

1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見採購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。

1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方採購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂後3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，製作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。

1.5乙方接到甲方提貨通知後2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，並核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低於90%的出材率。

1.6由於乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。

二、質量標準

2.1加工尺寸偏差範圍等必須符合國家有關規範。

2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對後)加工生產，並根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版並在每一件成品石材上貼上標籤。

三、交貨時間及地點

3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯絡人：

四、包裝標準

4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

4.2交貨時，乙方應在每組包裝櫃外貼示包裝櫃內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

五、貨款支付

5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格後，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題後付清餘款。

5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。

5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的`。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。

5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：

六、違約責任

6.1甲乙雙方簽訂合同後，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。

6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，並賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，並賠償由此給甲方造成的損失。

七、合同的變更與解除

7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。

7.2合同權利義務終止後，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。

八、解決爭議的方式

8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。

9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.3乙方應提供營業執照、組織機構程式碼證、法人身份證、稅務登記證影印件。

9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒籤，以甲方寄出時間起算，四日後均視為已送達。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同6

委託方：______________

簽訂地點：______________

承接方：________________

日期：_______年_______月_______日

依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1專案(製作)

1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3釋出地點或形式：______________

1.4顏色：______________

1.5規格或材料：______________

1.6刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1費用

本次活動總金額為______________，(大寫圓整)

2.2結算方式和期限：

____________________________

第三條：驗收方式及時間：

______________

第四條：違約責任

4.1委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的.，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

1.向地經濟合同_____機關申請_____;

2.向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)

地址：______________地址：______________

委託代理人：______________委託代理人：______________

電話：______________電話：______________

承攬加工合同7

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

1，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。

2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

4，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

1，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

5，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

6，由甲方負責送貨的'，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

1，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

3，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：____縣木具廠（蓋章）

代表人：（簽名）

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行營業所

帳號：

乙方：____縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行

帳號：

____年___月___日

承攬加工合同8

甲方：

乙方：

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方於_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的.委託授權，事後乙方已出具宣告對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字後生效。

甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同9

供方： 合同編號：

需方： 簽訂地點：

產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間：

產品名稱

商標

規格型號

備註

計量單位

數量

價款

單價

總價

攪拌澆灌機

混凝土發泡砌塊技術及發泡劑製作技術

混凝土物理髮泡技術及發泡劑製作技術

首付定金（ ）

合計人民幣金額（大寫）：

第一條 裝置部分

1、供方負責提供免蒸養砌塊全套裝置(攪拌機、儲料倉等裝置)

2、供方負責裝置的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

第二條 技術部分

1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑製作技術，保證達到客戶的`要求。

3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

第三條 付款方式

定裝置時首付10%定金，裝置製作成形運到需方目的地，裝置到達需方要求付40%，餘額50%至發泡技術發泡劑的製作技術完成後付清。（注：付款後配方的原料及製作技術全部提供給對方）

第四條 違約責任

本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

2、本合同自簽字之日起生效。

第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委託武漢半島磚機裝置有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

供方 需方

單位名稱： 單位名稱：

單位地址： 單位地址：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

此合同有效期二年

承攬加工合同10

訂立合同雙方：

定作方：（以下簡稱甲方）

承攬方：（以下簡稱乙方）

甲方委託乙方加工生產傢俱產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）

第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放於甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品後，需再次向甲方提供合格的.甲醛檢測報告；做油漆後成品需打樣；抽屜與櫃體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，傢俱漆表面厚度一致，漆面飽和、乾淨、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋介面均採用橫紋平接方式；傢俱均製作成整體式，不能採用拼接組合方式；傢俱板材材質密度為，環保等級為

。

第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

交貨時間：合同生效後

日交貨（或交貨時間詳見附件）。

第五條付款方式：

1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

；

2.預付款方式：雙方簽訂合同後，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；

3.白坯產品完工後，付至合同總金額_____%，計：

萬元作為合同進度款。

4.成品後驗收合格付至總金額的_____，計：

5.安裝完畢後經業主方驗收合格後付至合同總金額_____，計：

質保金_____，質保期_____年。

6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

第六條驗收：

1.甲方應於乙方安裝完畢後在安裝現場進行驗收，並將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。

2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

第七條特別條款：

1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；

2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

3.合同簽訂後如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保傢俱不因乙方以外的因素而致汙損、滅失。

5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

第八條違約責任

1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；

3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

第九條法律效力：

1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

第十條其他事項

1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

甲方：乙方：成都市文春木業有限公司

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

地址：地址：

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

電話：電話：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工合同11

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、專案概況

1、專案名稱：

2、專案地點：

二、裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?O_________元/?O=元。

114樘/363.06?O

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理為靜電噴塗；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

三、交貨日期：

根據現場進度交貨。

四、交貨地點：

工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的'%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％為質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

（略）

九、違約責任

1、按《_____》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

代理人：

代理人：

電話：

電話：

年 月 日

年 月 日

承攬加工合同12

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或專案，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的'定作物和專案質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、裝置、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程專案

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點_____________________________________________

3、工程範圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細檢視後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格後一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日

承攬加工合同13

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

1.材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同籤之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的`違約金.

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年月日

承攬加工合同14

委託方：簽訂地點：

承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、專案（製作）：________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

3、釋出地點或形式：________

4、顏色：________

5、規格或材料：________

6、刊播次數、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________。（大寫________元整）

2、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的.違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

承攬加工合同15

簽訂地點：_______________

簽訂時間：_______________

定作方(甲方)：_______________

承攬方(乙方)：_______________

按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、專案概況

1、專案名稱：_______________

2、專案地點：_______________

二、裝置名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號貨物名稱規格數量單價：_______________元/m2備註

1、鋼質防火門甲級

2、乙級

3、丙級

合計：_______________(樘)_________元/=元。

114樘/363.06

金額(大寫)：(不含稅)

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板;表面處理為靜電噴塗;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。

三、交貨日期：根據現場進度交貨。

四、交貨地點：工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的_______________%，貨物全部進場，再付總貨款的_______________%，安裝完畢再付總價的_______________%，剩餘_______________%為質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

_____________________________________________

九、違約責任

1、按《_____》的`相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

代理人：_______________代理人：_______________

電話：_______________電話：_______________

_____年_____月_____日