【精品】廣告合同模板集錦七篇

隨著時間的推移，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那麼一般合同是怎麼起草的呢？下面是小編為大家整理的廣告合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

廣告合同 篇1

出讓方（以下簡稱甲方）：

受讓方（以下簡稱乙方）：

一、根據《合同法》相關規定，經甲乙雙方友好協商，擬定以下合同：

二、轉讓公司的基本情況

本次轉讓為甲方將所屬的，該公司賬面價值萬元，評估價值元，涉及土地平方米，涉及職工安置人，涉及銀行債權元。該公司轉讓行為已經同意。

三、職工的安置

本合同公司轉讓時所涉及職工的安置，經甲、乙雙方約定並報批覆同意，按如下方式處理：

四、債權、債務處理

經甲、乙雙方約定，按如下辦法處理：

五、土地使用權使用方式

本合同公司坐落場所的土地性質為，經甲、乙雙方約定，按如下辦法處理：

六、公司轉讓及價款支付情況

轉讓價款為人民幣（大寫）元，雙方約定在內，乙方（①一次、②分期）通過指定的'賬號將合同價款付清。採用分期付款的，乙方以為保證條件，分次，分別在付清。

七、產權交割

乙方通過產權交易中心的指定賬號支付合同價款或首付款後，甲方將編制好的《產權轉讓交割單》提交給乙方，由乙方憑此清單逐項核對與驗收，核對無誤、驗收完畢後，由甲、乙雙方及其經辦人員在該清單上蓋章、簽字方視為交割完成。

八、稅費負擔

經甲、乙雙方約定，本次轉讓所涉及的稅費按如下方式處理：

九、爭議處理

在本合同履行過程中，甲、乙雙方發生爭議，經協商無效時，當事人可以向產權交易機構申請調解，也可以依合同的約定雙方選擇

（①依法向所在地仲裁機構申請仲裁、②依法向所在地人民法院起訴）。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

廣告合同 篇2

甲方：______________________

乙方：______________________

現經甲乙雙方友好協商，根據現行法律法規對合同、智慧財產權及網路管理有關規定，就甲方在乙方網站釋出internet廣告事宜達成以下協議：

一、廣告服務內容

1.廣告規格：乙方為甲方播放______規格圖片網路廣告，費用為______元/年。

2.廣告位置：____________；播放時間：____________個月。

3.廣告製作及注意事項：__________________.

4.維護更新：

（1）乙方保障為甲方播放廣告穩定、正常地顯示，力保網路通訊不因非第三方原因或不可抗力而出現中斷及擁塞；

（2）乙方根據甲方合理要求及時對其在網站播放廣告進行更新和維護；

（3）根據甲方要求乙方可以對甲方技術維護人員及其他相關人員進行必要技術培訓，並提供技術支援。

（4）其他：_____________________

二、甲方義務

1.甲方負責向乙方提供製作廣告所需文字、圖片、及電子檔案資料。

2.甲方應即時審驗乙方為甲方製作完成廣告內容，並提出修改意見。

3.甲方不得要求乙方製作廣告中包含有關色情、宗教、人種歧視、政治敏感問題等內容，否則乙方有權終止合同並不退還已收費用。

4.甲方對其提交給乙方資料內容真實性和合法性負完全責任，一切由其內容所引起糾紛、爭議及所涉及法律責任均由甲方承擔。

5.甲方應在收到乙方書面完工通知7日內對整個方案進行驗證，並通知乙方進行修改，否則，視為全部設計驗收合格。

三、乙方義務

1.應在約定期限內完成所有廣告頁面及圖文設計和製作，並測試性發布供甲方稽核；

2.廣告製作測試作過程中，對甲方陸續提出修改要求，乙方應盡力協助實現，並經甲方認可；

3.廣告修改完成後經甲方審驗合格後，由乙方負責正式釋出播放，並保證被播放廣告正常顯示和訪問。

4.乙方須通過必要技術手段體現出播放廣告有效顯示率和點選率，以方便甲方檢視廣告效果。

四、廣告製作週期及完成時間

1.甲方保證在______月______日前將製作網路廣告需要材料提交給乙方；

2.乙方自收到甲方提供相關資料之日起______個工作日內，完成全套廣告設計和配置；

3.製作過程中乙方應甲方要求對播放廣告進行維護和更新進行修改，完成時限參照本合同中關於維護更新有關約定；

4.對甲方提出有可能影響雙方約定完成時間要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。

五、廣告服務費用及付款方式

1.廣告製作費用： ______元；全部廣告播放及維護費用______元；兩項合計：______元。

2.付款方式：_________________________________

六、特別約定

1.乙方有權在版面上標註設計單位名稱，未經許可甲方不得更改。

2.乙方對甲方提供文字及圖片資料中所涉及包括智慧財產權在內一切法律問題不承擔任何責任。

3.甲方對乙方提供服務過程中使用技術、軟體、裝置等所涉及包括智慧財產權在內一切法律問題不承擔任何責任。

4.合同結束時，在相同合同條件下，乙方有為甲方提供該位置釋出廣告服務優先權。

七、隱私保密

1.甲乙雙方對在履約過程中獲悉對方之商業祕密及技術祕密承擔保密義務，該保密義務不受本合同期限限制。

2.乙方對甲方提供要求保密文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式洩露給第三方。

八、違約責任

1.乙方因其自身原因而未能按時完成廣告製作、維護和更新，則每延遲一日，應向甲方支付違約金人民幣______元；

2.甲方沒有按時履行支付義務，除向乙方補交餘款外，應按每日______元向乙方支付遲延履行金；

3.甲乙雙方違反本合同項下其他義務，需賠償因此給對方造成損失。

九、爭議解決

凡因本合同引起或與本合同有關任何爭議，甲乙雙方應本著誠實信用原則協商解決。協商不成，任何一方可向當地人民法院提起訴訟。

十、合同文字、生效、期限

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。合同自甲乙雙方簽字蓋章之時起生效。

2.本合同有效期為______年。期滿後甲乙雙方如需繼續合作，則延續協議為本合同有效補充部分。

十一、本合同附件______，附件是本合同相關內容補充說明。

甲方名稱：______________ 乙方名稱：______________

代表簽字：______________ 代表簽字：______________

聯絡電話：______________ 聯絡電話：______________

詳細地址：______________ 詳細地址：______________

簽約日期：______________ 簽約日期：_____________

廣告合同 篇3

廣告客戶名稱（甲方）：_________________

廣告發布單位名稱（乙方）：_______資訊網

茲由甲方委託乙方於_______期間，在_______資訊網主辦的_______網站上釋出廣告。雙方根據《中華人民共和國廣告法》簽訂本合同，並共同遵守。

廣告型別：a型_____b型_____c型_____d型_____e型_____f型_____

刊登時間：________________________________________________

付款方式：____________電匯____________郵匯____________信匯

付款時間：________________________________________________

總價格：_____________小寫：_____________大寫：____________

說明：____________________________________________________

備註：____________________________________________________

1、付款方式：本合同生效後，甲方首付廣告款的__________%，餘款在廣告刊登一半後付清。

2、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

單位名稱：_____________ 單位名稱：_____________

單位地址：_____________ 單位地址：_____________

郵政編碼：_____________ 郵政編碼：_____________

法人代表：_____________ 法人代表：_____________

委託代表：_____________ 委託代表：_____________

電話：_________________ 電話：_________________

傳真：_________________ 傳真：_________________

e-mail：_______________ e-mail：_______________

帳戶：_________________ 帳戶：_________________

開戶銀行：_____________ 開戶銀行：_____________

帳號：_________________ 帳號：_________________

附：

廣告收費標準

編號

名稱

內容說明

價位

a

網站首頁題頭廣告

_____畫素×_____畫素

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

b

二級頁面題頭廣告網站

_____畫素×_____畫素

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

c

首頁圖片連結廣告

_____畫素×_____畫素

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

d

二級頁面圖片連結廣告

_____畫素×_____畫素

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

e

裝置展廣告

位於裝置展覽專欄

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

f

網站首頁文字連結廣告

位於企業推薦專欄

_____元/月；_____元/半年；_____元/年

廣告合同 篇4

甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。

一、甲方委託乙方於____年____月____日至____年____月____日期間釋出____ 廣告。

二、廣告發布媒介為________________________________.

三、單位廣告規格為________________________________.

四、廣告採用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。

五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕釋出。

六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一併儲存。

七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。

八、甲方應在____ 年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.

九、違約責任________________.

十、合同糾紛解決方式：（1）由____ 仲裁委員會仲裁；（2）向____ 人民法院起訴。

十一、其他：

十二、廣告的編排方式和釋出時間表：

十三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字後生效。

甲方：____________________

廣告合同 篇5

甲方：

乙方：

合同簽訂地： 為保護甲、乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關規

定，經甲、乙雙方協商一致同意簽訂本合同。

第一條、 工程名稱及範圍：

第二條、 工程地址

第三條、工程承包性質及方式：包工包料。

第四條、製作要求：按雙方簽字認可的效果圖風格製作。

第五條、開工日期：乙方收到預付款次日開工製作。

第六條、工程期限： x天

第七條、工程總造價:

第八條、本工程總造價經甲、乙雙方議價後確定，在工程製作內容和要求不變的

情況下總造價一次性包死，即甲方應按合同簽訂的工程總造價全部支付給乙方，

乙方盈虧自負。（注：乙方在施工現場不承擔甲方及第三方的任何費用。）

第九條、付款方式：

1、 工程預付款：合同生效後甲方預付乙方工程總造價的 %作為工程

預付款，即付人民幣：

2、 施工過程中，再付工程總造價的%，即付人民

幣 ,作為工程進度款。

3、 工程完工驗收後甲方將尾款全部付清，甲方再付乙方工程總造價

的%即付人民幣:

第十條、保修辦法：

1、免費保修期：2、保修期從驗收交付使用之日起計算。

3、在下列四種情況下，不屬於本廠保修範圍：

①、人為損壞飾面及招牌

②、使用者自行維護飾面及招牌。

③、未經乙方同意，甲方另請其它廠家對本飾面及招牌進行維修及保養。

④、因不可抗力的因素造成飾面及招牌的損壞。

4、故障排除期限：

在正常免費保修範圍內，出現故障修復時間不超過48個小時，但雨雪

天氣的情況下除外。

5、收費維修：

凡超過本合同規定的保修範圍及期限的維修，乙方收取相應費用，收費標

準可根據具體情況協商解決。

第十一條、工程驗收及驗收期限：

1、從本工程完工之日算起，七日之內作為工程驗收期限。

2、驗收期內甲方可提出合理的驗收意見，但甲方提出的驗收意見必須是甲乙

雙方負責簽字認可的.書面意見。

3、乙方應根據雙方認可的書面意見採取相應的補救措施，補救期限雙方另行

商定。

4、驗收期過後，如甲方在驗收期內未提出任何書面意見或甲方在驗收期內未

進行驗收，均可視為本工程質量合格及工程驗收合格。

第十二條、施工質量監督：

在施工過程中甲方可隨時進行質量抽查，發現乙方未按已定的施工要求進行施

工，甲方有權責令乙方停工，乙方應採取相應的補救措施。

第十三條、施工方案的變更：

在施工過程中乙方如發現原定的製作方案不切合實際情況，需要修改方案，

乙方應徵得甲方同意，方可變更。

第十四條、施工條件：

1、甲方提供必要的施工電源和施工現場，協助做好施工準備工作。

2、乙方進入施工現場人員，應服從甲方的統一管理。

3、 施工過程中，甲方應積極配合乙方的工作，以便保證施工順利進行。

第十五條、招牌配電範圍：

1、甲方負責將招牌用電送至招牌附近，乙方負責招牌之間的配電。

第十六條、甲方違約責任：

1、甲方未按合同規定支付乙方施工進度款，乙方有權停工，因停工延誤工期，

乙方概不負責；因停工造成乙方經濟損失，乙方保留要求甲方賠償損失的權利。

2、工程完工驗收後，甲方未按合同規定付款，乙方有權要求甲方支付滯納金，

滯納金按日收取，每日按工程餘款的3%計費，並且乙方保留將工地材料全部

收回的權利。

第十七條、乙方違約責任：

1、乙方應嚴格按照合同規定的製作內容和要求進行製作，如未按規定製作，

甲方有權扣留工程款。

2、乙方應按合同規定的工期完工，因乙方原因造成工期延誤，甲方有權要求

乙方支付違約金，違約金每日按工程餘款的3%收取。但因天氣原因和其它不可抗力因素

以及甲方原因，造成工期延誤，乙方不負擔延誤工期的責任。

第十八條、甲、乙雙方的任何一方由於不可抗力事件影響合同的執行時，可根據實際情況免除承擔違約責任。

第十九條、糾紛的處理：

履行合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時乙方可直接向甲

方所在地人民法院起訴。

第二十條、本合同從雙方簽字之日起生效，合同履行完畢即失效；本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

第二十一條、本合同正本一式二份，雙方各執一份。

甲方：（蓋章）

法人代表：

專案負責人：

聯絡電話：

簽定日期：

乙方：（蓋章）法人代表：專案負責人：聯絡電話：簽定日期：

廣告合同 篇6

甲方：______________________________ （以下簡稱為甲方） 乙方：大連時空快訊廣告有限公司尤溪分公司 （以下簡稱為乙方） 根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關法律法規規定，經過甲、乙雙方的平等協商，同意簽訂本合同並共同遵守。

合作事項：

一、甲方在乙方的廣告期刊上釋出報紙廣告第期。

二、發行範圍、方式：本報在尤溪縣區域內發行；以三明日報夾報方式，現場分發方式派發（城區內主幹道臨街商鋪、報攤零售點、小區等場所）。

三、時間、版式：自

第期的 版 版。

四、廣告收費：

廣告費合計：元人民幣，大寫：

五、付款方式： 。

六、雙方權利與義務：

1、甲方必須保證所提供的廣告內容真實性及相關資料來源合法，如廣告內容取自第三方作品，則其應取得權利人的書面同意；如因甲方提供的`廣告內容虛假及資料導致糾紛，產生一切後果由甲方自行承擔，與乙方無關。

2、甲方有權監督乙方廣告發布行為，在乙方發行時，可到現場對釋出效果進行察看，對乙方的釋出效果進行監控。

3、廣告發布期滿後，甲方如欲續簽合同，應於本合同到期前一個月以書面形式通知乙方。續簽合同之期限、費用及其他條款由雙方另行協商解決。

4、甲方必須按合同規定的付款時間支付乙方廣告費。

5、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，可要求甲方作出修改。

6、乙方負責廣告內容的設計、釋出、以及釋出廣告應向政府部門辦理相關的手續。

七、違約責任：

1、若甲方逾期付款，則每逾期一日按應付款額百分之五向乙方交付滯納金；如在乙方向甲方發出催款通知後甲方還未付款，乙方有權停止對甲方廣告發布, 甲方向乙方支付合同總價款10%的違約金。

2、合同生效期間，甲乙雙方不得因各自原因隨意終止合同。如確有不可抗力因素出現，則乙方應按廣告未釋出時間向甲方返還發布費用。

八、保密條款：

甲、乙雙方未經任何一方同意，不得向第三方洩露本合同所有內容，如因此給對方造成損失，違約方承擔受損方一切損失。

九、其他事項：

1、雙方公司資料如有變更，包括地址、電話、傳真、銀行資料、公司代表等，必須及時書面通知對方；

2、甲乙雙方就本合同產生的一切爭議，由合同履行所在地法院裁決。

十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

十一、本合同自甲乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

簽字： 簽字：

簽訂日期： 年 月 日

廣告合同 篇7

定做方:(甲方):

承攬方:(乙方):

根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同法》及國家相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方製作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同，以資信守。

一、承攬方式及範圍

本合同承攬方式為以下第

1.本工程由定作方根據承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包製作、包安裝、包質量、包工期，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

2.本工程採用包工、包料、包製作、包安裝、包質量、包工期、包安全,乙方採用以固定總價包乾形式進行包乾，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

二、總費用及付款方式

1、本合同總費用￥：xx，大寫：元整。

2、甲方在本合同簽訂後待全部工作完成且通過甲方驗收合格後部付清全部款項。乙方收到上述款項後，應當給甲方開具正式發票，開具相關稅票的費用由乙方負責。

3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發票。

三、製作材料及要求、價格明細、成品規格

見附件1(在此附件中標明以上標題各款內容，材料提供方，並在頁尾加雙方簽章)

四、製作安裝時間:

乙方應在xx年xx月xx日之前製作安裝完畢，雙方應在xx年xx月xx日之前驗收完畢。

五、驗收流程

1.製作標準:乙方必須按照經甲方確認的製作工藝及材料進行製作安裝,如製作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。

2.製作安裝:甲方根據乙方提供的製作原材料的'工藝標準驗收,並由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。

六、雙方責任

1.用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調換或補齊，完成定做任務後原材料有剩餘的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除合同，並由承攬方承擔相應的損害賠償責任。

3.甲方按本合同的的規定,按期如數向乙方支付廣告製作、安裝費。

4.乙方必須按本合同的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝製作工程。

5.承攬方對定製物保修期為年。保修期限內發生質量問題，承攬方應在得到定作方通知後24小時內負責修復或退換。保修期內招牌由於質量問題導致定作方損失的，定作方有權向承攬方追償損失。

七、違約責任

1.甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,每天違約金按照總額1%累計計算。

2.乙方應按合同的規定時間完成製作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。

2.合同生效後,甲方無正當原因要求終止或解除合同,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。xx

3.乙方不得向第三方洩露、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同規定的承攬專案,否則甲方有權向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

八、解決爭議的方法

凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.如若終止合同,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。

2.由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

3.本合同在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本合同的職責後,本合同即自行終止。

4.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,補充協議與本合同具有同等效力。

5.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。

6.其它約定。

甲方(蓋章)：

委託代理人：

公司地址：

電話：

傳真：

開戶銀行：

乙方(蓋章)：xx

委託代理人：

公司地址：xx

電話：

傳真：xx

開戶銀行：